- 1、本文档共80页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
建设工程工期延误量化分析标准
Standardfor construction delay anddisruption quantitativeanalysis
1 总则
1.0.1 为规范建设工程工期鉴定延误分析方法,确保提供科学化的专家意见,提
高建设工程工期鉴定质量, 以建设工程工期方面科学技术和专业知识为基础,结
合建设工程工期鉴定实践经验制定本标准。
1.0.2本标准适用于建设工程项目诉讼和仲裁中工期鉴定的工期延误分析方法
选择、计算和应用,也适用于工程建设项目实施过程中关于工期的延误索赔、结
算和审计事宜。
1.0.3建设工程工期鉴定延误分析方法除应符合本标准外,尚应符合国家现行有
关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。
1
2 术语、符号和缩略语
2.1 术语
2.1.1工期鉴定appraisal of time for completion
指在诉讼或仲裁案件中,工期鉴定专家运用建设工程工期方面的科学技术和
专业知识,对建设工程工期争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定
意见的活动。工期鉴定既包括人民法院或仲裁机构委托的工期鉴定,也包括一方
当事人单方委托的工期鉴定或专家证人报告。
2.1.2工期鉴定专家appraiser
指接受人民法院或仲裁机构委托工期鉴定的机构或专家,或者接受一方当事
人的委托出具工期鉴定报告的机构或专家。
2.1.3延误分析方法delay analysis methods
指使用关键线路法或其他公认的进度计算方法对延误事件或延误活动所造
成的工期延误进行研究和调查。
2.1.4延误分析方法技术techniques of delay analysis methods
指延误分析方法的先择、计算、应用等全过程的理论、方法和实践活动的总
称。
2.1.5计划影响分析法impacted as-planned analysis
指将延误事件插入带有逻辑链接的基线计划之中,并使用关键线路法软件重
新计算,确定延误事件对基线计划中显示的预计合同竣工日期预期影响的方法。
2.1.6时间影响分析法time impact analysis
指将延误事件插入带有逻辑链接的当期基线计划之中,并使用关键线路法软
件重新计算,确定延误事件对当期基线计划中显示的预计合同竣工日期预期影响
的方法。
2.1.7时间切片分析法time slice analysis
指根据一系列定期更新或修订的的当期进度计划,将项目的进度周期划分为
时间切片窗口,然后比较每个时间切片期间的当期前瞻关键线路或当期回溯关键
2
线路以及相应的关键延误,从而确定哪些事件导致了时间切片窗口中关键延误的
方法。
2.1.8时间分水岭分析法time watershed analysis
指根据一系列不定期的当期进度计划或重要延误事件,将项目的进度周期划
分为时间分水岭窗口,然后运用关键线路法软件比较每个时间片期间的当期前瞻
关键线路或当期回溯关键线路以及相应的关键延误,从而确定哪些事件导致了时
间分水岭窗口中关键延误的方法。
2.1.9计划与实际进度对比分析法as-planned versus as-built analysis
指将基线进度计划或当期进度计划与实际进度数据进行比较,从而确定哪些
事件导致了关键延误的方法。
2.1.10 回溯最长路径分析法retrospective longest path analysis
指将实际完工进度计划与基线进度计划或者更新的基线进度计划进行比较,
从而确定哪些事件导致了关键延误的方法。
2.1.11实际进度断裂分析法collapsed as-built analysis
也称反事实分析法,指从带有逻辑链接的实际进度计划中抽取延误事件相关
活动,并使用关键线路法软件重新计算,从而确定这些抽取的活动对进度计划影
响的方法。
2.1.12工期延误分析要素delay analysis factors
指工期延误分析方法的构成要素,包括工期延误分析类型、关键线路评估方
法、延误影响确定方法、工期延误建模方法、工期延误观察方法和工期延误分析
周期
文档评论(0)