建设工程施工承包合同书.docxVIP

建设工程施工承包合同书

（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

甲方为实施建设工程，乙方具有相应的施工能力，双方经友好协商，自愿签订本合同，共同遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：（填写工程名称）

1.2工程地点：（填写工程地点）

1.3工程内容：（填写工程内容）

1.4工程规模：（填写工程规模）

1.5工程价款：（填写工程价款）

二、合同主体

2.1甲方名称：（填写甲方名称）

2.2甲方地址：（填写甲方地址）

2.3乙方名称：（填写乙方名称）

2.4乙方地址：（填写乙方地址）

三、合同内容

3.1乙方承担本工程的施工任务，按合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工。

3.2乙方应按照甲方的要求，提供施工进度、质量、安全等方面的报告。

3.3甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间支付工程价款。

3.4甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。

3.5甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题，确保工程的顺利进行。

四、合同价款及支付

4.1本工程合同价款为人民币（大写）：（填写合同价款大写金额）。

4.2甲方按照工程进度，分阶段支付工程价款。具体支付方式、支付时间为：（填写支付方式、支付时间）。

4.3乙方完成工程，经验收合格后，甲方一次性支付剩余工程价款。

五、工期

5.1本工程合同工期为：（填写合同工期）。

5.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。

5.3乙方未按合同约定的工期完成工程，应按照逾期交付工程的规定承担违约责任。

六、质量及保修

6.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，确保工程质量。

6.2工程验收合格后，乙方应按照合同约定的保修期限和保修范围承担保修责任。

6.3乙方未按照约定的质量标准完成施工，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。

七、安全

7.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求，加强施工现场的安全管理。

7.2乙方应定期进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识。

7.3乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照有关规定处理。

八、违约责任

8.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

8.2甲方未按照约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

8.3双方因履行合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程价款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

请注意，本合同文档仅为示例，实际合同内容应根据具体项目、双方实际情况及法律法规进行调整。在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保双方权益。如有需要，请咨询专业律师。###特殊应用场合及增加条款

涉外工程

条款增加：

适用法律：明确合同适用的法律（如国际商会仲裁规则、联合国国际货物销售合同公约等）。

货币条款：规定合同货币及汇率波动的处理方式。

争议解决：指定争议解决机构（如国际仲裁机构）及适用语言。

税务条款：明确税收问题及税务合规的责任。

环保要求高的工程

条款增加：

环保责任：规定乙方必须遵守的环保标准和措施。

环保审查：要求乙方在施工前提交环境影响评估报告。

违规处罚：明确违反环保规定所应承担的责任和处罚。

历史文化保护工程

条款增加：

保护责任：规定乙方在施工中保护历史文化遗产的责任。

文物保护：要求乙方遵循的文物保护措施和应急预案。

专家咨询：要求乙方在关键环节聘请历史文化保护专家。

高风险工程

条款增加：

安全教育：要求乙方进行特殊的安全教育和培训。

保险要求：规定乙方必须购买的保险类型及保额。

应急预案：要求乙方制定并提交紧急情况应对预案。

长期工程

条款增加：

长期服务承诺：规定乙方在工程保修期内的服务义务。

价格调整：规定长期工程价格调整机制。

变更管理：明确工程变更的程序和责任分配。

附件列表及要求

设计图纸：详细的工程设计图纸，包括所有的平面图、立面图、剖面图等。

技术规范：详细的技术规范和要求，包括材料标准、施工工艺等。

施工计划：详细的施工进度计划，包括时间表、关键节点等。

质量检测标准：质量检测的标准和方法，包括验收流程和质量保证体系。

安全施工方案：详细的安全施工方案，包括安全措施、应急预案等。

实际操作过程中的问题及解决办法

工程进度延误

解决办法：建立定期沟通机制，提前识别延误风险，并根据合同条款约定延误的责任和赔偿。

材料质量问题

解决办法：明确材料检验标准和流程，对材料进行严格的检验，不合格的材料