建设工程施工合同条件.docxVIP

?合同编号：[待填写]

建设工程施工合同条件

甲方：[待填写]

地址：[待填写]

联系人：[待填写]

联系电话：[待填写]

乙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系人：[待填写]

联系电话：[待填写]

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：[待填写]

1.2工程地点：[待填写]

1.3工程规模：[待填写]

1.4工程内容：[待填写]

1.5工程总价：[待填写]

二、合同价格

2.1本合同价格包括工程的施工、设备材料费、人工费、管理费、税费等全部费用。

2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程预算，甲方在收到预算后十个工作日内予以确认或提出修改意见。

2.3工程价款支付按照双方约定的进度款支付比例和时间进行。

三、合同工期

3.1工程计划开工日期：[待填写]

3.2工程计划竣工日期：[待填写]

3.3乙方应按约定的工期完成工程，如有延期，应按合同约定承担违约责任。

四、施工质量

4.1乙方应严格按照国家及行业的施工标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应接受甲方及相关部门的检查、监督和验收，工程质量必须达到约定的标准。

4.3工程竣工后，乙方应承担一定期限的质量保修责任。

五、合同的履行和变更

5.1乙方应按合同约定履行施工义务，保证工程顺利进行。

5.2除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更合同内容。

六、违约责任

6.1乙方如未按合同约定完成工程，应承担相应的违约金。

6.2甲方如未按约定时间支付工程款，应承担滞纳金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方向甲方支付完毕所有到期款项后终止。

甲方（盖章）：[待填写]

乙方（盖章）：[待填写]

代表（签名）：[待填写]

代表（签名）：[待填写]

签订日期：[待填写]

附件：

1.工程预算明细表

2.工程设计图纸及技术要求

3.相关法律法规和标准规范

第一篇范文：合同编号：[待填写]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[待填写]

建设工程施工合同条件

甲方：[待填写]

地址：[待填写]

联系人：[待填写]

联系电话：[待填写]

第三方：[待填写]

地址：[待填写]

联系人：[待填写]

联系电话：[待填写]

乙方：[待填写]

地址：[待填写]

联系人：[待填写]

联系电话：[待填写]

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，第三方为专业监理机构，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：[待填写]

1.2工程地点：[待填写]

1.3工程规模：[待填写]

1.4工程内容：[待填写]

1.5工程总价：[待填写]

二、第三方主体职责

2.1第三方作为专业监理机构，负责对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等各项指标符合甲方要求和国家相关法律法规。

2.2第三方应制定详细的监理计划，包括但不限于监理人员的配置、监理流程、监理要点等，并提交甲方备案。

2.3第三方应对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行定期检查，发现问题及时通知乙方整改，并将检查情况报告甲方。

三、甲方权益保障

3.1乙方应接受甲方及第三方的监督和管理，确保工程顺利进行。

3.2甲方有权根据合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行监督检查，并要求乙方提供相关资料和报告。

3.3甲方有权根据合同约定，对乙方进行评价和考核，乙方应积极配合。

四、乙方违约及限制条款

4.1乙方如未按合同约定完成工程，应承担相应的违约金，并支付甲方因此造成的损失。

4.2乙方如发生重大质量问题、安全事故等，甲方有权要求乙方立即停工，并要求乙方承担相应的责任。

4.3乙方在合同履行过程中，不得转让、出租、抵押合同权益，不得擅自将工程分包或转包给其他单位或个人。

五、合同价格与支付

5.1乙方应按合同约定和第三方监理的评估结果，向甲方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后十个工作日内予以确认或提出修改意见。

5.2工程价款支付按照双方约定的进度款支付比例和时间进行。

六、合同工期

6.1工程计划开工日