吉林省建筑施工合同风险管理.docx

吉林省建筑施工合同风险管理

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

全称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

乙方：

全称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：______________________

联系电话：________________________

一、工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程内容：____________________________

1.5工程预算：____________________________

1.6工程质量标准：____________________________

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。

2.2乙方报价应包含工程的所有施工内容，包括但不限于人工、材料、设备、机械、临时设施等一切费用。

2.3乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的施工预算报告。

三、合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期为____个月。

3.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

四、质量保修

4.1乙方应对其施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。

4.2乙方在保修期限内对工程进行维修、养护，发生的费用由乙方承担。

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

5.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全规程进行施工，确保工程安全。

六、违约责任

6.1甲方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

6.2乙方未按照合同约定完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：______________________

乙方（盖章）：______________________

法定代表人（或授权代表）：________

法定代表人（或授权代表）：________

签订日期：__________________________

一、附件列表：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.甲方法定代表人身份证明复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.工程设计图纸

6.施工方案和安全规程

7.工程预算报告

8.合同价款支付凭证

9.质量保修协议

10.违约金计算公式说明

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照合同约定支付价款的，视为违约。

2.乙方未按照合同约定完成工程的，视为违约。

3.乙方未按照施工方案和安全规程进行施工，导致工程安全事故的，视为违约。

4.甲方未按照约定提供施工场地的，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工所需材料的，视为违约。

6.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的吉林省某建筑项目的业主。

2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

4.合同工期：指双方约定的工程开始施工至竣工交付的时间。

5.质量保修：指乙方对其施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

6.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的违约赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到甲方未按约定支付价款的情况，乙方可以先催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。

2.遇到乙方未按约定完成工程的情况，甲方可以催告乙方完成，如乙方仍不完成，甲方可以依法向法院提起诉讼。

3.遇到工程安全事故，应立即启动应急预案，并及时报告甲方和相关部门