电力施工合同索赔协议.docx

电力施工合同索赔协议

合同编号：__________

甲方（供电方）：

乙方（施工方）：

鉴于甲方作为供电方，乙方作为施工方，双方在电力施工过程中发生了某些争议和索赔事宜，为了保证工程的顺利进行，维护双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本电力施工合同索赔协议。

一、合同依据

2.本协议的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

二、索赔事项

1.乙方在施工过程中，由于甲方提供的施工图纸、施工方案等资料不准确、不齐全或者与实际施工条件不符，导致乙方施工进度延误、工程质量问题或者其他损失的，乙方有权向甲方提出索赔。

2.甲方在合同履行过程中，由于乙方原因造成供电中断、电力设备损坏或者其他损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

3.由于不可抗力因素导致合同履行受到影响，双方应按主合同约定处理相关索赔事宜。

三、索赔程序

1.乙方发现索赔事项时，应立即书面通知甲方，并提供相关证据。甲方收到通知后，应在7个工作日内书面答复乙方。

2.甲方收到乙方索赔通知后，应按照主合同约定进行核实，并在核实确认后15个工作日内采取补救措施，或与乙方协商赔偿事宜。

3.甲方未在规定时间内答复乙方或未采取补救措施的，乙方有权暂停施工，并书面通知甲方。甲方应在接到通知后7个工作日内解决问题，或与乙方协商解决方案。

四、赔偿标准

1.甲方应按照乙方因索赔事项造成的实际损失给予赔偿，包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、设备损坏费用等。

2.乙方应按照甲方因索赔事项造成的实际损失给予赔偿，包括但不限于供电中断损失、设备维修费用、人工费用等。

3.赔偿金额的计算和支付，按照主合同约定的方式和比例执行。

五、争议解决

1.本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2.双方在履行本协议过程中，发生的其他争议，应按照主合同约定的争议解决方式处理。

六、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至主合同约定的工程竣工验收合格之日终止。

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.电力施工合同

2.施工图纸

3.施工方案

4.工程量清单

5.材料供应合同

6.设备租赁合同

7.施工人员名单

8.工程进度计划

9.质量保证书

10.安全施工保证书

二、违约行为及认定：

1.甲方提供的施工图纸、施工方案等资料不准确、不齐全或者与实际施工条件不符，导致乙方施工进度延误、工程质量问题或者其他损失。

2.乙方在施工过程中，未按照约定的质量标准、施工工艺或者进度要求完成工程。

3.甲方未按照约定时间支付工程进度款或者尾款。

4.乙方未按照约定时间提供施工材料或者设备。

5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件或者其他必要协助。

6.双方未按照约定解决争议或者违约行为。

三、法律名词及解释：

1.供电方：指合同中承担供电义务的一方。

2.施工方：指合同中承担施工义务的一方。

3.索赔：指一方因对方违约或者不可抗力等原因，要求对方承担相应的赔偿责任。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

6.赔偿：指因违约行为或者其他原因，一方应当向另一方支付的货币或者其他财物。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工图纸、施工方案等资料不准确或不符合实际施工条件：

解决办法：及时与甲方沟通，要求甲方提供准确和完善的设计图纸和施工方案，暂停施工直至问题解决。

2.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时甲方同意顺延工期，乙方按约定支付违约金。

3.工程质量问题：

解决办法：乙方立即整改，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，乙方承担相应费用。

4.甲方未支付工程进度款或尾款：

解决办法：乙方书面催告甲方支付，甲方在规定时间内未支付的，乙方有权暂停施工，并依法向法院起诉。

5.乙方未提供施工材料或设备：

解决办法：乙方立即采购并交付材料和设备，甲方有权要求乙方支付逾期交付的违约金。

6.争议解决：

解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.电力工程的建设施工。

2.供电方与施工方之间的合同履行。

3.施工过程中因违约行为导致的索赔。

4.工程质量问题、进度延误的解决。

5.合同双方的权益保障和违约责任追究。

6.不可抗力因素对合同履行影响的规定。