工程施工挂靠合同的法律风险.docx

工程施工挂靠合同的法律风险

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同范围及工程内容

1.1本合同范围包括但不限于：__________（具体工程内容列举）。

1.2乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成本合同范围内的工程施工。

第二条合同价格及支付方式

2.1本合同总价款为人民币__________元（大写：__________________________元整），币种为人民币。

2.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：

（1）合同签订后__________日内，支付合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________时，支付合同总价款的__________%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。

2.3乙方应开具符合国家法律法规的发票，甲方据此进行税务处理。

第三条施工期限

3.1本工程的施工期限为__________日，自甲方开工令发出之日起计算。

3.2乙方应按期完成本合同范围内的工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，保证工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。因此而产生的费用由乙方承担。

第五条乙方的义务

5.1乙方应具备合法的施工资质，并在合同有效期内保持资质有效。

5.2乙方应按照甲方的要求，配备相应的施工人员、设备、材料，确保工程施工的顺利进行。

5.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案、安全防护措施等进行施工，确保工程施工安全。

5.4乙方应保证施工过程中的环保措施符合国家法律法规，防止环境污染。

第六条甲方的义务

6.1甲方应向乙方提供具备施工条件的施工现场，包括但不限于：施工场地、水电接入、交通疏导等。

6.2甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。

6.3甲方应对乙方施工过程中的有关问题提供必要的协助和支持。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

7.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

7.3双方的其他违约行为，按照法律法规、合同约定等承担相应责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2双方同意选择__________（法院名称）作为解决争议的法院。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程施工挂靠合同

2.双方资质证明文件

3.工程设计图纸

4.施工方案及相关技术文件

5.工程量清单

6.材料及设备采购合同

7.安全防护措施方案

8.环保措施方案

9.付款凭证及发票

10.验收报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。

3.乙方未按照法律法规、施工方案等要求进行施工，造成工程质量、安全问题，视为违约。

4.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工条件，导致工程无法正常进行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.工程施工挂靠合同：指具备相应资质的工程施工企业（主包方）与具备相应资质的施工单位（分包方）之间，就分包方挂靠在主包方名下进行工程施工所签订的合同。

2.分包方：指在工程施工挂靠合同中，挂靠在主包方名下进行工程施工的具备相应资质的施工单位。

3.主包方：指在工程施工挂靠合同中，承担合同范围内工程施工的具备相应资质的工程施工企业。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指一方未按照约定时间支付合同价款，应向另一方支付的违约金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度不符合约定：乙方应加大施工力度，合理调整施工计划，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，返工至符合验收标准，并承担相应费用。

3.付款延迟：甲方应及时支付合同价款，避免产生滞纳金。

4.施工条件不具备：甲方应积极协调相关部门，确保施工