交通标志牌施工合同纠纷调解书.docx

交通标志牌施工合同纠纷调解书

合同编号：__________

合同各方当事人：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于：

1.甲方为交通标志牌的业主，乙方为具备相关资质的交通标志牌施工单位；

2.双方就交通标志牌的施工事宜进行了友好协商，达成一致意见；

3.双方同意签订本合同，明确双方的权利义务，以确保工程顺利进行。

现经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________交通标志牌施工工程

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责交通标志牌的安装、调试及验收工作。

1.4工程进度：按照双方约定的时间表进行。

第二条甲方义务

2.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术要求，包括但不限于交通标志牌的尺寸、材质、数量、安装位置等。

2.2甲方应确保施工场地符合施工条件，包括但不限于场地平整、水电供应、交通疏导等。

2.3甲方应按时支付乙方施工费用，并按照本合同约定支付进度款。

第三条乙方义务

3.1乙方应按照甲方的要求，指派具有相应资质的专业人员进行施工。

3.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。

3.3乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工人员的人身安全和工程质量。

3.4乙方应按照本合同约定，向甲方提供相关施工资料和验收报告。

第四条合同价格及支付

4.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2甲方支付乙方的进度款为合同价的50%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.3剩余合同价款在工程验收合格后支付，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.4甲方支付乙方的款项，均不含税。如需开具发票，乙方应按照甲方的要求提供正规发票。

第五条工程验收

5.1工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供相关施工资料和验收报告。

5.2甲方应按照约定的时间组织验收，并对工程质量进行评估。

5.3验收合格的工程，甲方应在验收报告中签署验收意见，并支付剩余合同价款。

5.4验收不合格的工程，甲方应书面通知乙方进行整改，乙方应在整改期限内完成整改并重新提交验收申请。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。

6.2甲方未按照约定支付进度款或剩余合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。

6.3双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.施工场地证明

3.施工人员资质证明

4.验收报告

5.发票

6.法院判决书（如适用）

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成施工任务：

认定：乙方未在约定的时间内完成施工任务，视为违约。

后果：乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金。

2.甲方未按照约定支付进度款或剩余合同价款：

认定：甲方未在约定的时间内支付进度款或剩余合同价款，视为违约。

后果：甲方应按照逾期天数向乙方支付违约金。

3.工程验收不合格：

认定：工程经甲方组织验收后，不符合约定的质量标准，视为验收不合格。

后果：乙方应进行整改，并重新提交验收申请。

三、法律名词及解释：

1.交通标志牌施工工程：指根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责交通标志牌的安装、调试及验收工作。

2.合同价：指双方约定的交通标志牌施工工程的交易价格。

3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。

4.工期：指双方约定的完成交通标志牌施工工程的时间。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：