单项施工合同.docx

单项施工合同

合同编号：__________

单项施工合同

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于：

1.甲方为工程项目的业主或开发商，拥有项目的所有权和决定权；

2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。

第一条合同概述

1.1工程名称：（全称）

1.2工程地点：（详细地址）

1.3工程内容：（概述）

1.4工程规模：（概述）

1.5工程总投资：（金额）

1.6工程合同工期：（期限）

第二条合同双方的权利和义务

2.1甲方的权利和义务

（1）按约定向乙方支付工程价款；

（2）提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工场地、施工材料等；

（3）对乙方施工过程中的问题给予指导和建议；

（4）协调解决施工过程中出现的影响工程正常进行的相关问题。

2.2乙方的权利和义务

（1）按照约定的标准和质量要求完成施工任务；

（2）按照约定的工期完成工程；

（3）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全、环保、消防等规定；

（4）负责施工过程中的现场管理，确保工程顺利进行。

第三条合同价格

3.1本合同的工程总价款为：（金额）

3.2合同价款支付方式：（详细说明）

3.3合同价款调整原则：（详细说明）

第四条合同工期

4.1工程开工日期：（日期）

4.2工程竣工日期：（日期）

4.3工期延误的处理：（详细说明）

第五条工程质量

5.1工程质量标准：（详细说明）

5.2质量保证期：（期限）

5.3质量问题的处理：（详细说明）

第六条施工材料和设备

6.1乙方应按照设计要求和合同约定选用施工材料和设备；

6.2甲方应提供乙方所需的施工材料和设备，并保证其质量；

6.3施工材料和设备的验收、保管和使用应遵守相关规定。

第七条安全生产

7.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定进行施工；

7.2乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施；

7.3甲方应对乙方施工现场的安全生产进行监督检查。

第八条违约责任

8.1甲方违约：

（1）未按约定支付工程价款的，应支付违约金，并承担由此产生的其他损失；

（2）提供的设计图纸、施工方案等存在问题的，应承担相应责任。

8.2乙方违约：

（1）未按约定工期完成工程的，应支付违约金，并承担由此产生的其他损失；

（2）施工质量不符合约定的，应承担修复费用，并支付违约金。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

9.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

10.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.施工场地平面图

4.施工材料和设备清单

5.安全生产管理制度

6.工程质量验收标准

7.违约金计算公式

8.补充协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定支付工程价款：指合同约定的支付日期届满后，甲方仍未支付相应款项。

2.甲方提供的设计图纸、施工方案等存在问题：指设计图纸、施工方案等不符合国家相关标准、规范及合同约定。

4.乙方施工质量不符合约定：指工程质量不符合国家相关标准、规范及合同约定。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主或开发商，拥有项目的所有权和决定权。

2.乙方：指合同中的施工单位，具备相应资质和能力，承担该工程项目的施工任务。

3.工程价款：指乙方完成合同约定的工程量后，甲方应支付的款项。

4.工期：指合同约定的工程开工日期至工程竣工日期之间的时间段。

5.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，应签订补充协议。

2.施工质量问题：

解决办法：乙方负责修复，并支付违约金；严重质量问题导致工程无法使用，乙方应承担相应责任。

3.设计图纸、施工方案等问题：

解决办法：双方协商修改设计图纸、施工方案，确保符合国家相关标准、规范及合同约定。

4.工程材料和设备问题：

解决办法：甲方提供合格的材料和设备，乙方负责验收、保管和使用。

五、所有应用场景：

1.建筑工程施工

2.装修工程施工

3.基础设施建设

4.园林绿化施工

5.市政工程施工

6.机电设备安装工程

7.水