2024版施工合同书补充.docx

编号：__________

2024版施工合同书补充

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版施工合同书补充

合同目录

第一章：合同总则

1.1合同主体

1.2合同签订地点和时间

1.3合同文件的组成

1.4合同的生效、变更和解除

第二章：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程质量标准

第三章：合同双方的责任和义务

3.1承包人的责任和义务

3.2发包人的责任和义务

第四章：合同价格

4.1合同价格的确定

4.2价格调整

4.3预付款

4.4进度付款

4.5竣工结算

4.6违约金

第五章：施工期限

5.1施工期限的约定

5.2延期开工

5.3提前竣工

5.4工期延误的违约责任

第六章：工程质量

6.1质量标准

6.2质量监督与检验

6.3工程验收

6.4质量争议的处理

第七章：材料和设备

7.1材料和设备的供应

7.2材料和设备的质量要求

7.3材料和设备的验收

7.4材料和设备的保管和使用

第八章：安全生产

8.1安全生产要求

8.2安全事故的处理

8.3环境保护

第九章：变更和调整

9.1合同变更的条件

9.2变更程序

9.3变更内容的确定

9.4变更价的确定

第十章：违约责任

10.1承包人的违约责任

10.2发包人的违约责任

10.3违约赔偿的计算方法

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁或诉讼地点和法院

11.3仲裁或诉讼的时效

第十二章：合同的履行和解除

12.1合同履行的监督和检查

12.2合同解除的条件和程序

12.3解除合同后的结算

第十三章：其他

13.1合同的转让

13.2合同的变更主体

13.3附件

第十四章：附则

14.1合同的生效

14.2合同的修改和补充

14.3合同解除后的责任

14.4合同的终止和注销

合同编号_________

第一章：合同总则

1.1合同主体

1.1.1承包人：具有_______资质的_______公司。

1.1.2发包人：具有_______资质的_______公司。

1.2合同签订地点和时间

1.2.1合同签订地点：_______。

1.2.2合同签订时间：_______年_______月_______日。

1.3合同文件的组成

1.3.1本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、附件及补充协议等。

1.4合同的生效、变更和解除

1.4.1合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。

1.4.3合同的解除不影响双方的权利和责任，除非法律另有规定。

第二章：工程概况

2.1工程名称：_______。

2.2工程地点：_______。

2.3工程规模：_______。

2.4工程质量标准：按照_______标准执行。

第三章：合同双方的责任和义务

3.1承包人的责任和义务

3.1.1按照合同约定完成工程的施工。

3.1.2负责工程质量、安全、进度等方面的全面工作。

3.1.3遵守国家法律法规和施工现场的规章制度。

3.2发包人的责任和义务

3.2.1提供合格的施工场地，办理相关施工手续。

3.2.2按时支付合同价款，提供所需的设计资料和技术要求。

3.2.3协调解决施工过程中的问题，确保工程的顺利进行。

第四章：合同价格

4.1合同价格的确定

4.1.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.1.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料设备费、施工费、管理费、税金等。

4.2价格调整

4.2.1价格调整的条件：工程变更、政策调整等。

4.2.2价格调整的程序：双方协商一致，签订补充协议。

4.3预付款

4.3.1预付款的金额：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

4.3.2预付款的支付时间：合同签订后_______天内。

4.4进度付款

4.4.1进度付款的付款周期：每完成一个施工节点。

4.4.2进度付款的比例：按照合同约定的比例支付。

4.5竣工结算

4.5.1工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式进行竣工结算。

4.5.2竣工结算的支付时间：竣工验收合格后_______天内。

4.6违约金

4.6.1违约金的计算方式：