建筑施工合同纠纷处理流程详解.docx

建筑施工合同纠纷处理流程详解

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，现双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程总价：__________

1.5工程工期：__________

二、甲方权利和义务

2.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付工程款。

2.2甲方应负责办理工程所需的各种手续，包括但不限于土地、建筑、环保、安全等方面的审批手续。

2.3甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电、交通等方面的保障。

2.4甲方应协助乙方处理工程中出现的问题，确保工程的顺利进行。

三、乙方权利和义务

3.1乙方应按照本合同约定，完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。

3.2乙方应按照本合同约定，向甲方支付工程款。

3.3乙方应遵守施工现场的安全生产规定，做好施工现场的安全防护工作。

3.4乙方应负责工程资料的整理和归档工作。

四、工程变更

4.1双方同意，本合同签订后，如因工程需要进行变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。

4.2变更协议应明确变更的内容、工程价款、工期等方面的内容。

4.3变更协议经双方签字盖章后生效，双方应按照变更协议的约定履行各自的权利义务。

五、工程价款及支付方式

5.1本工程的价款为：__________元（大写：__________元整）。

5.2甲方应按照本合同约定的付款节点，向乙方支付工程款。

5.3甲方支付工程款时，应提供相应的付款凭证。

六、工期延误

6.1双方同意，如因乙方原因导致工程工期延误，乙方应按照本合同约定，向甲方支付违约金。

6.2双方同意，如因甲方原因导致工程工期延误，甲方应按照本合同约定，向乙方支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.工程量清单

3.施工方案和施工组织设计

4.材料和设备采购合同

5.工程验收标准和办法

6.安全生产管理制度

7.环境保护措施方案

8.工程变更协议

9.付款凭证和工程进度报告

10.违约金计算公式和相关法律文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程：未能按照合同约定的工期完成施工任务。

2.乙方工程质量不符合约定：施工质量不符合合同约定的标准和要求。

3.乙方使用不符合合同约定的材料或设备：使用了合同禁止使用的材料或设备。

4.甲方未按约定时间支付工程款：未能按照合同约定的付款节点支付工程款。

5.甲方提供的现场条件不符合约定：未能提供合同约定的施工现场条件。

6.甲方未协助乙方处理工程中出现的问题：未能履行合同约定的协助义务。

三、法律名词及解释：

1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等新建、扩建、改建工程。

2.施工：指按照设计图纸和技术要求，进行建筑物的建设、安装、改造活动。

3.工程质量：指工程满足使用目的的性能、安全、美观、经济等各方面的综合指标。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间。

5.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。

6.工程变更：指合同履行过程中，因客观原因需要对合同约定的内容进行修改。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的赶工措施，必要时签订赶工协议，并按约定支付赶工费用。

2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工，必要时委托第三方检测机构进行质量鉴定。

3.材料设备不合格：立即更换符合合同约定的材料设备，并追究供应商责任。

4.工程款支付纠纷：核对工程进度和付款节点，按照约定支付工程款，必要时委托专业机构进行审计。

5.现场条件不符合约定：协调甲方改善现场条件，确保施工顺利进行。

6.争议解决：协商解决，协商不成时，按合同约定选