公路施工协议.docx

公路施工协议

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供公路施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

二、合同价格

2.1乙方应当按照甲方要求完成本合同约定的工程，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2甲方支付乙方工程款的方式如下：

（1）双方签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。

三、合同履行

3.1乙方应当按照约定的工期完成工程，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。

3.2乙方应当严格按照国家有关法律法规、规范标准和甲方的要求进行施工，确保施工安全。

3.3乙方应当遵守施工现场的规章制度，保护环境，做到文明施工。

3.4甲方应当按时支付乙方工程款，提供施工所需的场地、材料、设备等。

3.5甲方应当对乙方施工过程中出现的问题给予及时协调解决。

四、工程验收

4.1工程完成后，乙方应当按照约定向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、检验报告等。

4.2甲方应当组织验收，验收合格的，支付乙方剩余的工程款。

4.3甲方对工程质量有异议的，应当在验收合格后一个月内提出，并提供书面材料。乙方应当及时处理，确属乙方原因造成的，乙方应当承担相应责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。

5.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应当负责返修，并承担返修费用。

5.3甲方未按时支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部工程款之日起终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.施工方案

4.工程量清单

5.材料及设备采购合同

6.施工组织设计

7.安全生产管理制度

8.环保措施方案

9.质量保证措施

10.工程验收标准

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。

2.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。

3.甲方未按时支付工程款的，属于违约行为。

4.甲方未按约定提供施工所需场地、材料、设备等，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的施工单位。

3.合同价：指双方约定的工程总价。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时与甲方协商延期。

2.工程质量问题：乙方应及时整改，确保工程质量符合约定标准。

3.付款延误：甲方应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金。

4.施工场地、材料、设备等不足：甲方应及时提供，确保施工顺利进行。

5.法律法规变化：双方应遵循新的法律法规，如有必要，可协商修改合同。

五、所有应用场景：

1.适用于各类公路施工项目。

2.适用于新建、改建、扩建公路工程。

3.适用于施工单位与业主之间的公路施工合作。

4.适用于双方在公路施工过程中明确权利、义务和责任。

5.适用于指导双方在公路施工过程中的行为规范。