建筑合同施工合同的法律诉讼解答.docx

建筑合同施工合同的法律诉讼解答

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价款包括：工程设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、税金及其他相关费用。

2.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的__________%作为尾款。

第三条工程质量

3.1施工方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量达到国家相关验收标准。

3.2施工过程中，业主有权对工程质量进行监督检查，施工方应积极配合，不得无故拒绝。

3.3工程竣工后，施工方应按照约定进行竣工验收，业主对工程质量有异议的，施工方应在收到异议通知后七个工作日内予以答复并采取改进措施。

第四条工程进度

4.1施工方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应提前七个工作日向业主提出书面申请，并征得业主同意。

4.2施工方未按约定工期完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日。

第五条材料和设备

5.1施工方应按照合同约定的材料和设备品牌、型号、质量标准等进行采购，并保证材料和设备的合法合规。

5.2施工方应在工程现场设立材料和设备专用仓库，并采取妥善保管措施，防止损坏、丢失。

5.3业主有权对施工方使用的材料和设备进行监督检查，施工方应积极配合。

第六条安全生产

6.1施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。

6.2施工方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。

6.3施工方应在施工现场设置必要的安全防护设施，并对施工现场进行定期安全检查。

第七条合同的变更和解除

7.1合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，一方应提前七个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。

7.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容办理相关手续，并互相承担因此产生的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决或双方协商一致暂停履行。

第九条违约责任

9.1双方违反合同的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

9.2施工方未按照约定质量、工期完成工程的，应按照本合同第四条的规定承担违约责任。

9.3业主未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%每日。

第十条其他约定

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：

乙方（施工方）：

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸及说明

2.材料和设备清单

3.施工方案和施工组织设计

4.安全生产措施及应急预案

5.工程质量验收标准

6.合同价款支付凭证

7.工程进度计划

8.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工

2.施工方未按照约定工期完成施工

3.施工方使用的材料和设备不符合合同约定

4.施工方未按照约定支付合同价款

5.业主未按照约定提供施工场地、施工条件或者其他支持

6.双方未按照约定履行合同的其他义务

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工方进行建筑施工的当事人。

2.乙方：指承担建筑施工任务的当事人。

3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总体金额。

4.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。

5.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。

6.工程质量：指工程满足国家相关验收标准的情况。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。

2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换