- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
钢结构工程纠纷案例
开发商甲公司将某住宅工程发包给施工单位乙公司施工,工
程竣工后,双方发生工程款纠纷,乙公司该纠纷不向甲公司
提交相关施工资料,甲公司以乙公司为被告诉至法院,其中
的诉求之一是要求乙公司提供其办理房屋产权证所需施工
单位提交的全部资料,一审予以支持。
最近新闻中关于▲钢结构工程纠纷案例的报道越来越
多,引起了大家的广泛关注。钢结构工程是建筑工程的一种,
那么在实际生活中,钢结构工程主要存在的是哪一方面的纠
纷呢?下面为大家举例介绍钢结构纠纷的典型案例,及处理
纠纷的相关法律。
▲一、案情简介
甲公司是一家钢结构工程专业施工企业。乙公司作为发
包人,与甲公司签订了施工合同。合同签订后,乙公司比约
定的晚支付甲公司工程备料款。甲公司进场后,乙公司也未
按照约定为甲公司施工提供电源等条件。合同在履行过半,
甲公司提出由乙公司提供材料。甲公司、乙公司通过互致信
函方式,议定工期顺延,承包方式变更为由乙公司推迟一月
后供料。但乙公司却以甲公司工期和质量不合格为由单方提
出解除合同,并向法院提起诉讼,要求认定甲公司施工质量
不合格,解除原施工合同,由甲公司承担合同价款2倍的违
约金,承担逾期交工违约金,承担维修费用等。甲公司提出
反诉,要求乙公司承担违约金。
在本案审理过程中,一审法院未通知甲公司即直接委托
某中级人民法院司法技术鉴定中心对工程造价和工程质量
及维修费用进行鉴定,鉴定工程质量不合格,若拆除重做需
要12.6万元,若局部拆除需要5.9万元,维修费用2.95万
元,设计费用2万元。甲公司对该鉴定提出异议,并又依法
申请重新鉴定,但在一审法院决定委托某省高级人民法院司
法技术鉴定中心重新鉴定期间,乙公司擅自选择没有钢结构
施工资质的丙公司对该工程进行了维修,致使重新鉴定时无
法对工程质量及其维修费用作出结论。
▲1、一审审理结果:法院认定甲公司没有按照施工工
期完工,应当承担违约责任。合同履行期间虽然存在信函来
往,但属于要约,不能认定为工期、供料方式的合同变更。
维修费用实际已经支出,维修公司是否具备钢结构资质无关
紧要。判决:由甲公司承担违约金40万元,逾期交工违约
金6万元,承担维修费用12.6万元。驳回甲公司反诉。由
甲公司承担本案诉讼费用4.5万元。合计63.1万元。
甲公司不服一审判决,依法提出上诉。
▲2、二审审理结果:法院认定合同变更成立;双方在履
约中均有违约行为;关于工程质量问题,在鉴定期间乙公司
擅自让其他公司维修应当负有一定责任。虽然该钢结构工程
需要维修,但由于乙公司选择不具备钢结构施工资质的丙公
司予以维修,该维修费用不应当得到支持,但考虑工程确实
需要维修,可按照第一次司法鉴定的维修费用合理计算。经
法院主持双方达成调解协议:甲公司一次性补偿乙公司15
万元,双方各自预付的诉讼费用、鉴定费用各自承担,其他
事宜双方再不相互追究。
▲二、办案过程
律师在接受被告甲公司的委托后,针对案件具体情况作
了大量的调查、取证工作,整理出清晰的办案思路,提出了
论据充分、条理分明的代理意见。
▲(一)律师办案过程
1、按照最高院证据规定收集证据,并按照举证期限提
供证据;
2、根据乙公司单方解除合同违约情况,依法提出反诉,
请求判决乙公司承担违约责任,并由乙公司按照已施工工程
价款的二分之一支付甲公司违约金;
3、针对乙公司申请鉴定,法院又未通知甲公司选择鉴
定机构和人员作出的鉴定结论,依法申请重新鉴定;
4、对乙公司擅自选择的维修公司进行工商查证,证明
了丙公司没有钢结构施工资质。
▲(二)律师代理意见主要观点
1、双方签订《锅炉房钢结构施工合同》以及合同变更,
除违约金约定数额过高应当、重复计算需要调整外,其余内
容合法有效。
虽然双方签订《施工合同》中约定了违约金条款,但根
据我国《合同法》第114条第2款:“约定的违约金低于造
成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增
加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求
人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”之规定,双方合同
约定违约金数额为合同价款的2倍,明显高于实际损失,况
且本案也没有实际损失,应当根据本案情况适当减少。逾期
交工罚款也属于违约条款,合同违约金条款重复约定。
文档评论(0)