公路建设合同样本.docx

公路建设合同样本

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

鉴于甲方为新建/改建/扩建公路项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行公路项目建设事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目所在地）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

1.5工程质量标准：（项目质量标准）

二、合同金额

2.1本合同项目估算总投资为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

三、合同工期

3.1计划开工日期：____年__月__日。

3.2计划竣工日期：____年__月__日。

3.3工期延误及违约责任：详见附件一。

四、合同履行

4.1甲方责任：

（1）负责项目的立项、审批、征地拆迁等工作；

（2）提供施工图纸和技术规范，并负责解释和答疑；

（3）负责项目资金的筹措和支付；

（4）监督乙方按合同要求完成工程；

（5）协调解决项目实施过程中的问题，保障项目顺利进行。

4.2乙方责任：

（1）按照施工图纸、技术规范和合同要求进行施工；

（2）保证工程质量，达到约定的质量标准；

（3）按期完成工程，确保工程进度；

（4）负责工程安全，确保施工过程中不发生安全事故；

（5）负责工程环保，确保施工过程中不污染环境。

五、合同价款支付及结算

5.1支付方式：

（1）进度付款：按工程进度，甲方根据乙方提交的进度付款申请，核实无误后支付相应款项；

（2）竣工付款：工程验收合格后，甲方根据乙方提交的竣工付款申请，核实无误后支付相应款项；

（3）质量保证金：乙方在工程验收合格后一定期限内，按照合同约定比例留置质量保证金，待质保期满后无息退还。

5.2结算方式：双方按照实际完成工程量进行结算。

六、违约责任

6.1甲方违约：

（1）未按合同约定提供施工图纸、技术规范、资金等，导致工程延期、停工或质量受到影响；

（2）擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；

（3）不履行合同约定的其他义务。

6.2乙方违约：

（1）未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标、进度延误等；

（2）擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；

（3）不履行合同约定的其他义务。

七、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1合同附件：为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力；

8.2合同修改和补充：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；

8.3合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.施工图纸和技术规范

2.工程量清单

3.工程质量标准及检测方法

4.施工组织设计

5.安全生产管理制度

6.环保措施及实施方案

7.进度计划及付款申请

8.竣工验收报告

9.质量保证金退还申请

10.补充协议

二、违约行为及认定：

1.甲方违约：

未按合同约定提供施工图纸、技术规范、资金等，导致工程延期、停工或质量受到影响；

擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；

不履行合同约定的其他义务。

2.乙方违约：

未按合同约定进行施工，导致工程质量不达标、进度延误等；

擅自变更合同内容，导致工程费用增加、工期延误等；

不履行合同约定的其他义务。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担委托义务的一方，即公路建设项目的业主。

2.乙方：指合同中承担施工义务的一方，即具备相关资质和经验的施工单位。

3.合同金额：指双方约定的工程总价款。

4.工期：指双方约定的工程完成时间。

5.质量保证金：为确保工程质量，乙方在工程验收合格后一定期限内按照合同约定比例留置的资金。

6.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：设计变更、原材料供应不足、恶劣天气等。

解决办法：调整施工