水电站合同.doc

红花尔基水利枢纽工程 #1标大坝工程施工合同 （合同编号：HSD2006-#01） 发包方：呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司 承包方：辽宁省水利水电工程局 目 录 协 议 书 1 工程量清单 3 专 用 合 同 条 款 12 1 词语涵义 13 3 合同文件的优先顺序 13 4 发包人的一般义务和责任 13 5 承包人的一般义务和责任 14 6 履约担保 15 7 监理人和总监理工程师 15 9 图纸 15 11 分包 16 12 承包人的人员 16 13 承包人人员管理 17 14 材料和工程设备的提供 18 15 承包人材料和设备的管理 19 16 交通运输 20 17 进度计划 20 18 工程开工和完工 22 20 工期延误 22 21 工期提前 23 22 质量检查的职责和权力 23 23 材料和工程设备的检查和检验 24 24 现场试验 24 27 测量放线 25 29 文明施工 25 30 环境保护 27 31 计量 27 32 预付款 28 33 工程进度付款 28 34 保留金 29 37 物价波动引起的价格调整 29 39 变更 29 41 承包人违约 30 44 争议调解 31 46 仲裁或诉讼 31 46.1 仲裁 31 46.2诉讼 31 47 工程风险 32 48 工程保险和风险损失的补偿 33 51 对各项保险的要求 33 52 完工验收 34 53 工程保修 34 54 完工清场及撤离 34 61 必威体育官网网址 35 通用合同条款 36 一、词 语 涵 义 37 1 词语涵义 37 二、合 同 文 件 39 2 语言文字和法律 39 3 合同文件的优先顺序 39 三、双方的一般义务和责任 40 4 发包人的一般义务和责任 40 5 承包人的一般义务和责任 41 四、履 约 担 保 44 6 履约担保 44 五、监理人和总监理工程师 45 7 监理人和总监理工程师 45 六、联 络 47 8 联络 47 七、图 纸 48 9 图纸 48 八、转让和分包 50 10 转让 50 11 分包 50 九、承包人的人员及其管理 52 12 承包人的人员 52 13 承包人人员的管理 52 十、材 料 和 设 备 54 14 材料和工程设备的提供 54 15 承包人材料和设备的管理 54 十一、交 通 运 输 56 16 交通运输 56 十二、工 程 进 度 57 17 进度计划 57 18 工程开工和完工 58 19 暂停施工 58 20 工期延误 60 21 工期提前 61 十三、工 程 质 量 62 22 质量检查的职责和权力 62 23 材料和工程设备的检查和检验 62 24 现场试验 64 25 隐蔽工程和工程的隐蔽部位 64 26 不合格的工程、材料和工程设备的处理 65 27 测量放线 66 28 补充地质勘探 66 十四、文 明 施 工 67 29 文明施工 67 30 环境保护 68 十五、计 量 与 支 付 69 31 计量 69 32 预付款 70 33 工程进度付款 71 34 保留金 72 35 完工结算 72 36 最终结清 73 十六、价 格 调 整 75 37 物价波动引起的价格调整 75 38 法规更改引起的价格调整 76 十七、变 更 77 39 变更 77 40 备用金 80 十八、违 约 和 索 赔 81 41 承包人违约 81 42 发包人违约 83 43 索赔 84 十九、争 议 的 解 决 86 44 争议调解 86 45 友好解决 87 46 仲裁或诉讼 87 二十、风 险 和 保 险 88 47 工程风险 88 48 工程保险和风险损失的补偿 89 49 人员的工伤事故 90 50 人身和财产的损失 90 51 对各项保险的要求 91 二十一、完 工 与 保 修 92 52 完工验收 92 53 工程保修 94 54 完工清场及撤离 95 二十二、其 它 96 55 纳税 96 56 严禁贿赂 96 57 化石和文物 96 58 专利技术 96 59 承包人的合理化建议 97 60 合同生效和终止 97 履 约 保 函 （格式) 98 工程预付款保函 (格式) 99 协 议 书 合同名称：红花尔基水利枢纽工程大坝工程施工合同 合同编号：HSD2006-#01 呼伦贝尔红花尔基水电有限责任公司(以下称发包人)拟修建内蒙古呼伦贝尔市红花尔基水利枢纽工程大坝工程，接受了辽宁省水