- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
劳务分包合同范本最终版
建设工程劳务分包合同
合同编号:
工程名称:
业主/总包人:
发 包 人:
承 包 人:
日 期: 年 月 日
建设工程劳务分包合同
发包人(全称):
发包人所在地: 法定代表人:
承包人(全称):
承包人所在地: 法定代表人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和本工程的具体情况,经双方协商达成一致,同意订立如下合同条款,以资共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
3、分包方式: 。
4、分包范围及工作内容: 。
二、合同工期:
1、总日历天数: 天。
开工日期: 年 月 日开工;(以实际进场日期为准)
完工日期: 年 月 日完工。
2、承包人必须确保进场劳动力数量充足,在施工期间若因承包人原因造成发包人要求的阶段性进度计划不能按期完成,发包人按 元/天对承包人处以工期违约金;若总工期拖延,发包人将按 元/天对承包人处以工期违约金;对于非承包人造成的工期延误,承包人应在事件发生后三日内书面报告发包人,经发包人认可后,工期可顺延。
三、质量标准:
1、本劳务分包工程质量标准: 合格 。
2、因承包人的原因导致工程验收不合格,或者未达到业主/总包人的要求,承包人应当返工、拆除、重新施工直至达到合同约定验收标准或业主/总包人的要求,产生的费用由承包人承担。发包人也有权自行安排返工、拆除、重新施工,所发生的费用均由承包人承担。
四、劳务价款的计算与支付:
1、劳务价款:(大写): 元(人民币),¥ 元;
劳务价款的组成包括但不限于如下费用(多选项)。
□人工费(含工资性津贴、社保金)、□机械及小型工机具费、□调遣费、□现场管理费、□临时设施费、□夜间施工增加费、□冬雨季施工增加费、□间接费(含规费、企业管理费)、□质量事故处理费、□安全事故处理费、□利润、□营业税、□城市建设维护税、□教育费附加、□个人所得税、□企业所得税、□资源税等税费、□上交地方上级管理部门的相关费用、□各类风险费用。
□其他 。
2、劳务价款的支付:
2.1 承包人收款单位: ,承包人收款银行: ,承包人收款账号: ;承包人应对本合同所提供的承包人开户行名称、开户人全称及账号的真实性负责,承包人银行账户的变更应遵循财务资金往来规则,但发包人不接受频繁变更。
2.2承包人每月25日前向发包人报送当月已完工程量清单,发包人审核但不批复承包人,作拨付承包人当期进度款的参考依据,按其 90 %办理当期临时支付手续,发包人根据业主/总包人拨款情况于次月10日前拨付劳务价款给承包人。
2.3工程完工验收合格后,承包人交齐合格资料并办理完结算后,在承包人无拖欠所雇员工工资的前提下,发包人于次月10日前一次性付清工程尾款。
2.4上述劳务价款的组成中,若包含各类税金及上交地方上级管理部门的相关费用,则根据实际缴纳情况转嫁于承包人由发包人代扣代缴;承包人已经缴纳的,提供票据原件则免除代扣代缴。
2.5发包人对分包结算审计将在(单选其一)
□发包人与业主/总包人办理完工程结算后进行;
□发包人整体工程交付业主/总包人并获得竣工验收证书后进行;
□其他约定:
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年上海市普通高校招生本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线美术与设计类.pdf VIP
- 2024入团共青团基础知识题库(含答案).docx
- 2024年在线网课学习课堂《健康管理科研思维训练(杭州师大 )》单元测试考核答案.pdf
- 2024年中国河南国际合作集团有限公司人员招聘考试题库及答案解析.docx
- 《骆驼祥子》读书分享PPT课件(精选图文).pptx
- 汉长安城遗址总体规划.pptx
- 欠钱不还的法院起诉书.docx VIP
- GB-T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验.pdf
- 新人教版七年级上册生物全册教案(2024年秋季新版教材).docx
- pcs-9651_080885技术和使用说明书.pdf
文档评论(0)