- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2015监理合同样本
第三部分 专用条件
1. 定义与解释
1.2 解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:按通用条件1.2.2款执行 。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括:施工及保修阶段全过程监理 。
2.1.2 监理工作内容还包括:质量达到国家验评标准 。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》以及国家、内蒙古自治区、呼和浩特市颁布的有关建设工程政策、法律法规、规范及标准 。
2.2.2 相关服务依据包括:建设单位与施工单位签订的施工合同、施工设计图及监理委托合同 。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围:施工及保修阶段的全过程监理 。
在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:监理规划、监理实施细则于开工后施工图纸齐备后两个星期内提供叁份,监理月报于每月28日前提交壹份 。
2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:
委托人 。
监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为: 。
3.6 答复
委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:
甲乙双方另行协商
5. 支付
5.1 支付货币
币种为: 人民币 ,比例为: ,汇率为: 。
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付:
6.1 生效
本合同生效条件:自签订之日起生效。
6.2 变更
因工期延长或缩短,工程造价增加或减少等原因引起的相关监理费用,甲乙双方另行协商。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时,可提交呼市仲裁机构进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 (2) 种方式:
(1)提请 仲裁委员会进行仲裁。
(2)向 工程所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额的比率为 %。
8.6 必威体育官网网址
委托人申明的必威体育官网网址事项和期限: 。
监理人申明的必威体育官网网址事项和期限: 。
第三方申明的必威体育官网网址事项和期限: 。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:
。
9. 补充条款
。
附录A 相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段:
您可能关注的文档
- 2015申报优秀教研组汇报材料.doc
- 2015申报函格式.doc
- 2015申报农艺师个人述职报告.doc
- 2015申报国家自然科学基金项目申请书样板 .doc
- 2015申报国家自然科学基金项目申请书样板.doc
- 2015申报单位及项目概括.doc
- 2015申报学历奖励上操作指南.doc
- 2015申报小学高级职称述职材料.doc
- 2015申报小中高职称述职材料.doc
- 2015申报工程师职称综合报告.doc
- 浙江金华市公共资源交易中心永康市分中心编外人员招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江宁波慈溪市政协办公室招考聘用编外工作人员笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江金华永康市西溪镇人民政府招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 福建南平市公安局建阳分局招考聘用辅警笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江嘉兴海盐县武原街道基层残疾人工作专职委员(公益岗位)招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江宁波知识产权保护中心招考聘用工作人员笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江杭州建德市面向2024届普通高校毕业生招考聘用教师(第二批)16人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 浙江省台州中学面向2024届普通高校毕业生招考聘用教师12人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 湖北师范大学体育学院专任教师招考聘用笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
- 重庆市南岸区教育事业单位面向2024届高校毕业生招考聘用114人笔试历年典型考题及考点研判与答案详解.docx
文档评论(0)