营销中心消防设施是改造施工合同范本.doc

建筑消防设施改造施工合同   建设单位：XXXXXXXXXXXX 建筑名称：XXXXXXXXXX 建筑地点：XXXXXXXXXX 施工单位：XXXXXXXXX 合同编号：XXXXXXXX 协议书 甲方（建设单位）：XXXXXXX 乙方（安装施工单位）：XXXXXXXXX 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条?：建筑消防设施概况（一）建筑名称：XXXXXXXX营销中心装修工程 （二）承包范围：营销中心、卫生间喷淋改造，区域报警系统改造。包报建、报备，安全文明施工，包验收。 （三）开工日期：? 2014??年? ?? 月? ?? 日? ? ? ? ?竣工日期：? ? 2014?年??? ? ??月??? ???日?第二条 : 工期 施工工期为10天，以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后，根据装修单位提供的施工进度计划，排出安装进度计划，甲方签字后按计划进行安装改造。 第三条：价款、拨款和结算 （一）合同价款：经双方协商，含人、机、材料税费、安全文明施工措施费等所有费用，包干总价(含税)：（大写）：贰万壹仟元整（小写）：￥21000 元 （二）合同签订乙方进场后付给预付款? 50%? ； （三）消防设施验收合格后，甲方付给乙方进度款? 97%? ?；保修期满，甲方付给乙方余款3%?。 第四条：材料、设备采购 改造施工过程中使用的镀锌钢管、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。 第五条：双方责任 （一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放材料的场地；进行现场技术改造交底，协调乙方与工地其它施工单位的协作关系； （二）乙方：应及时采购材料；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。 第六条? 验收和工程质量 工程质量标准：（1）喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2002）相关规定。（2）公安消防部门验收需要进行检测的，则必须通过建筑自动消防技术检测，并经公安消防部门竣工验收合格为标准。 第七条? 保修 保修条款详见质量保修书。 第八条? 安全施工 　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 　　发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 第九条? 违约责任 （一）甲方责任： 未按合同规定提供场地、技术改造交底、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； （二）乙方责任： 1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工： 2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏，由乙方负责修复并支付相应的费用。 第十条? 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。 第十一条? 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十二条? 本合同正本六份，甲方五份，乙方一份。如乙方需另立备案合同，则解释效力低于本合同。 第十三条 合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。 第十四条? 合同订立时间? ?? ? ? ? 年? ? ? 月? ? ? 日 甲方（章）：? ? ? ? ? 乙方（章）： 地? ? 址： 地? ? 址：法定代表人：? ? ? ? ? ? ? 法定代表人：委托代理人：? ? ? ? ? ? ? ? 委托代理人：开户银行：? ? ? ? ? ? ? ? ? 开户银行：帐? ? 号：? ? ? ? ? ? ? ? ? 帐? ? 号：开户名称：? ? ? ? ? ? ? ? ? 开户名称： “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态