园林绿化项目管理手册(含园林绿化施工合同)..doc

北京金都园林绿化有限责任公司 项目管理手册（附录部分） 附录1： 工程项目内部承包合同（范本） 109 附录2： 工程项目内部承发包安全管理协议（范本） 116 附录3： 项目部公章启用承诺书 121 附录4： 项目部项目经济分析模版 122 附录5： 《工程款支付审批表》填写实例 133 附录6： 工程检查记录 134 附录7： 《工程交底记录》的表式及《工程交底资料移交清单》 136 附录8： 工程施工安全责任书 138 附录9： 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令） 140 附录10： 北京金都园林绿化有限责任公司应急预案 149 附录11： 北京金都园林绿化有限责任公司施工现场场容卫生标准 158 附录12： 北京金都园林绿化有限责任公司工程施工现场环境保护标准 161 附录13： 北京金都园林绿化有限责任公司工程施工现场保卫消防工作标准 163 附录14： 建设工程施工合同（示范文本）（GF—1999—0201） 166 附录15： 建筑工程施工发包与承包计价管理办法(建设部令 第107号) 194 附录16： 建设工程价款结算暂行办法（财建[2004]369号） 197 附录17： 关于转发财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》（京财经二[2005]1032号） 202 附录18： 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办[2005]89号） 203 附录19： 北京市实施建设工程施工人员意外伤害保险办法（试行）（京建法[2004]0243号） 209 附录20： 北京市园林绿化建设工程施工合同（示范文本）（BF—2004—0204） 211 附录21： 建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF—2003—0213） 228 附录22： 苗木采购合同（范本） 250 附录23： 机械租赁合同（范本） 252 附录24： 建设工程施工劳务分包合同示范文本(GF-2003-0214) 255 附录25： 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定（法释[2008]11号） 271 附录26： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释[2004]14号) 275 附录27： 北京金都园林绿化有限责任公司优质工程评比办法 278 附录28： 工程移交证书格式 287  工程项目内部承包合同（范本） 工程项目内部承包合同（范本） 甲方：北京金都园林绿化有限责任公司 乙方： 甲乙双方经协商一致，甲方同意乙方作为项目承包人，承包甲方与工程发包人签订的工程施工合同约定的施工范围和工程内容，并以甲方的名义履行甲方与工程发包人签订的工程施工合同（以下简称“主合同”）中有关的合同义务。乙方对其所承包的工程项目在接受甲方监督前提下实行自主经营，自负盈亏。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程承包范围： 工程承包方式：包工包料 工程发包人（业主）： 工程合同价款：人民币： 元整（￥ 元） 工程合同工期： 养护期： 工程质量标准： 管理费及税费缴纳 乙方在承包期内，按工程合同总价的 ％14个工作日内，将本工程专用帐内所余金额扣除管理费后，与乙方结清工程尾款。 风险管理方面 工程发包人违反主合同约定的，由乙方负责与工程发包人进行协商和谈判。甲方认为工程发包人的违约行为给甲方造成的损失通过协商和谈判不足以弥补的，甲方有权自主决定根据主合同约定解除与工程发包人签订的工程施工合同，或提起仲裁和诉讼。 施工过程管理方面 1. 业主方现场负责人： ，联系电话： 2. 监理单位现场负责人： ，联系电话： 3. 甲方指派的督察员为： 4. 督察员的职权：监督乙方在施工现场内的安全、质量、进度执行等合同履行情况。 5. 合同签订七日内，乙方向甲方支付本合同价款10%的履约保证金（从首付款扣除或从每笔工程款中分次扣取）。施工期间，