钢结构车间工程合同书.doc

钢结构车间工程合同书 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政执法规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：图纸设计文件以内的全部施工内容（土建部分除外）； 4、开竣工时间： 年 月 日至 年 月 日 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。合同有效工期 天。 二、工程价款、付款方式： 1、工程总造价： （大写）人民币 2、其中材料费 元，安装费 元 3、工程量清单： 4、付款方式：合同签订 日内发包人向承包人支付工程总造价的 %；主要构件进入工地后， 日内再付工程总造价的 %；维护材料进入工地后， 日内再支付工程总造价的 %；施工完毕双方共同验收合格后一次性付清余款。 5、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任损失。 三、双方责任 （1）、发包方 1、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底，在承包人施工图纸上签字盖章。 2、负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。 3、委派工地代表 全权负责工程签证、验收，协调承包人施工事宜。并负责协调工程所在地地方干扰，提供有利于施工所需要的环境。?????? 4、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。???? 5、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。? （2）、承包方 1、按合同约定时间，组织建筑材料，施工设备及施工人员进场。 2、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工； 3、委派驻工地代表 全权负责本工程。 四、工程质量及验收 1、按图纸施工，工程质量符合现行标准 。 2、竣工验收以现行图纸标准 为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。 设计变更 1、工程有设计变更时，发包人应提前 以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。 2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。 六、工期延误 1、未能提供图纸及开工条件：未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，导致施工不能正常进行。 2、工程量的增加 3、非承包人原因停水、停电造成停工。 4、不可抗力 七、违约责任 1、工程质量不符合合同对顶的，承包人无偿返修，如不能达到合同要求，承包人承担由此造成的损失。 2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。 3、发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担 %违约金。 争议 双方在执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。 其他约定事项 1、本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分和安装用附件小件。 2、未尽事宜，双方协商会，另行签订补充合同。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。 4、本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份。具有同等法律效力。 发包人（盖章）： 承包人（盖章）： 法人代表： 法人代表： 委托代理： 委托代理： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 地址： 地址： 年 月 日 年 月 日