武汉金汇生物科技有限公司与郑州圣华药物食品技术开发有限.PDF

湖湖北北省省武武汉汉市市中中级级人人民民法法院院 民民事事调调解解书书 （2008 ）武知初字第256号 原告武汉金汇生物科技 限公司，住所地湖北省武汉市东湖新技术开发区关南科技园关山二路12 号。 法定代表人胡建中，董事长。 委托代理人桂世昌，湖北多能律师事务所律师。 被告郑州圣华药物食品技术开发 限公司，住所地河南省郑州市惠济区常青路5号。 法定代表人高华，经理。 委托代理人杜百育，河南中豫律师事务所律师。 案由：技术委托开发合同纠纷。 原告武汉金汇生物科技 限公司 （以下简称金汇公司）诉称：一、我公司与本案被告郑州圣华药物 食品技术开发 限公司 （以下简称圣华公司）于2003年4月8 日签订了如下七份技术委托开发合同：1、 《卟啉铁干混悬剂保健食品委托开发合同书》、2、《牡蛎钙干混悬剂保健食品委托开发合同书》、3、 《牡蛎钙咀嚼片保健食品委托开发合同书》、4 、《铁锌钙复方制剂保健食品委托开发合同书》、5、 《卟啉铁+EDTA铁咀嚼片保健食品委托开发合同书》、6、《牡蛎钙咀嚼片药品委托开发合同书》、7、 《牡蛎钙干混悬剂药品委托开发合同书》。上述七份合同就委托开发的内容、工作进度、双方权利义 务、违约责任及合同附条件的先后履行顺序等均作了明确约定；二、合同签订后，我公司按第1、2份合 同书履行了付款义务，被告圣华公司也按第1、2份合同书履行了部分义务。在合同履行过程中，因出现 双方无法克服的技术困难，致使后续研究开发工作失败及申报工作难以为继；三、在上述七份合同履行 期间，由于国家关于保健食品申报与审评相关政策法规中新增加的相关人身实验等技术指标内容，而上 述委托开发合同对此政策法规变化又没 相应的约定，事后双方又未能就变更合同内容达成一致；四、 上述第3、4 、5、6、7份合同书第十二条均明确约定“如乙方 （被告）承担的卟啉铁干混悬剂保健食品和 牡蛎钙干混悬剂保健食品不能按合同规定时间推进造成延期，除非甲方 （原告）书面同意，否则本合同 执行时间顺延” ；五、上述七份合同签订后很短时间内合同所涉技术就被专利局公开了。综上所述，我公 司认为双方签订的上述第3、4 、5、6、7份合同事实上是一附条件履行的合同，由于条件不具备致使实际 上没 开始履行，并且由于所涉技术已经被公开，没 必要再继续履行。 根据中华人民共和国相关法律 法规，现诉至人民法院，请求：1，依法判令解除原被告双方于2003年4月8 日签订的上述七份合同；2 ， 依法判令被告向原告返还已付款67.5万元。3 ，由被告圣华公司承担本案诉讼费。 被告圣华公司辩称：一、在履行上述七份合同过程中，我方不存在违约行为，在合同签订后我方按 照合同约定履行了自己的义务，并向原告金汇公司提供了涉案合同的技术资料，该事实已经被河南省高 级人民法院的两份生效民事判决所确认；二、在上述合同签订时，所涉技术方案是没 被公开的，合同 签署后，才陆续被公开，而且所涉技术方案在申请专利后按照法律规定是必须公开的，这些申请的专利 也均属于我公司的职务发明；三、我方认为合同解除并不必然导致返还和赔偿，双方就涉案合同约定了 履行的阶段性，原告诉请的67.5万元是我方为涉案合同进行研究开发、提供技术资料应得的报酬和费 用。综上，请求人民法院驳回原告金汇公司的诉讼请求。 本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成协议如下： 一、终止原告武汉金汇生物科技 限公司与被告郑州圣华药物食品技术开发 限公司于2003年4月8 日签订的下述七份技术委托开发合同：1、《卟啉铁干混悬剂保健食品委托开发合同书》；2、《牡蛎钙 干混悬剂保健食品委托开发合同书》3、《牡蛎钙咀嚼片保健食品委托开发合同书》；4 、《铁锌钙复方 制剂保健食品委托开发合同书》；5、《卟啉铁+EDTA铁咀嚼片保健食品委托开发合同书》；6、《牡蛎 钙咀嚼片药品委托开发合同书》7、《牡蛎钙干混悬剂药品委托开发合同书》。 二、被告郑州圣华药物食品技术开发 限公司在履行上述合同中交付原告武汉金汇生物科技 限公 司的技术资料，原告武汉金汇生物科技 限公司不再返还，并由其继续使用；被告郑州圣华药物食品技 术开发 限公司承诺，涉及已交付原告武汉金汇生物科技 限公司的技术资料，已经申请的专利属于被 告郑州圣华药物食品技