勘察设计合同(华鑫矿业)1.doc

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 新疆维吾尔自治区华晶矿业有限公司 5万吨/年硝酸钠项目道路工程 勘察设计合同 新疆华晶矿业有限公司 哈密公路咨询中心 2014年8月4日 华晶矿业有限公司 5万吨/年硝酸钠项目道路工程 公路勘察设计合同 委托方（甲方）： 新疆华晶矿业有限公司 承接方（乙方）： 哈密公路咨询中心 甲方委托乙方,承担新疆华鑫矿业有限公司5万吨/年硝酸钠项目道路工程勘察设计任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：新疆华晶矿业有限公司5万吨/年硝酸钠项目道路工程 二、工程规模：约8.3km（见附表） 三、设计阶段：一阶段施工图设计。 四、主要技术标准 ⑴、桥梁宽度：与路基同宽 ⑵、路基宽度：8.5m ⑶、路面宽度：8.0m ⑷、桥涵设计及道路载荷等级要求：公路Ⅱ级 ⑸、其他按交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）执行。 五、甲方需向乙方提供的有关资料 路线起讫点位置及路线走向的主要控制点。 采用的技术标准及相关要求。 六、经费 ⑴、本工程勘察设计费按国家规定的现行收费标准，并经双方协商确定。 ⑵、本工程勘察设计费用为壹拾叁万贰仟捌佰元整(132800元)，单价为16000/公里，合同双方签字盖章生效后7日（工作日历天数）内，甲方向乙方支付合同额的30%即：叁万玖仟捌佰肆拾元（39840元）作为定金，定金抵作设计费。 ⑶、乙方完成全部设计文件经与甲方商议确认后，并经有关部门审核、评审通过后3日内， 乙方向甲方提交全部工程的8套图纸和全额发票后，甲方在7日内（工作日历天数）支付合同额的65%即：捌万陆仟叁佰贰拾元（86320元）。剩余5%即：六仟六佰肆拾元（6640元）作为质量保证金，待工程全部施工完成，并经验收合格通车试运行后10日内一次付清。 七、双方责任和义务 甲方责任和义务： 1、甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求，在规定的时间内协助乙方提供相关资料。 2、由于甲方原因造成乙方窝工、停工，除工期顺延外，甲方应支付窝工、停工费。 3、因甲方原因造成工程规模、方案及设计工作量变化或增加时，双方协商解决。 4、按合同约定支付勘察设计费。 乙方责任和义务： 1、按合同要求完成本工程的勘察设计任务。 2、按照国家现行的标准、规范和规程进行设计，并对其设计内容负责。 3、乙方交付设计文件后，应参加有关上级组织的设计审查、评审及汇报工作，负责向甲方及施工单位进行设计技术交底等服务工作，保证该设计文件通过主管部门的评审。 4、施工期间负责派遣设计代表，及时解决施工中的提出有关设计问题，参加工程竣工验收等服务工作。 5、按合同约定提交设计文件。 6、负责与公路管理相关部门协调与公路S235线对接等事宜。 八、违约责任 1、甲乙双方必须严格履约，若一方违约须承担给对方造成的经济损失，最高不超过定金的两倍做为经济补偿。 2、在合同履行期间，甲方要求终止合同或解除合同，如乙方完成设计任务的30%甲方应支付设计总费用的60%。如乙方完成设计任务的60%甲方应支付设计总费用的100%。 九、争议的解决方式 合同执行过程中，如有争议，双方应及时协商解决，协商不成，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 十、提交文件份数及时间 乙方应提交完整的施工图设计文件8份(道路设计概算4份）。 本合同说明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。 合同自双方盖章之日起生效，正本4份，委托方、承包方各持2份，副本4份，双方各持2份。费用结清后，合同自行终止。 甲方： 乙方： 单位：新疆华晶矿业有限公司　单位：哈密纵横公路咨询中心 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 开户银行： 开户银行：中国农业银行哈密市向阳路分理处 帐号： 帐号： 地址： 地址： 电话： 电话： 邮编： 邮编： 地址： 地址： 电话：