压桩机施工合同书.doc

！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ PAGE  ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 管桩基础施工合同书 甲方单位： 乙方单位： 甲方因建设需要，委托乙方承建管桩基础施工工程。为明确双方各自的相互权利，义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商局和建设部颁发的（GF-91-02010【建设工程施工合同示范文本】，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特定以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条.工程名称： 第二条.工程地点： 第三条.工程内容： 1.单桩长度暂定 节共 米，桩位共约 个。 2.本工程由乙方负责以自有的压桩机来施工并向总包方提供相关施工报验资料。 第四条.施工工期： 1.乙方桩机需在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成试桩。 2.如因政府停电.设计图纸变更影响施工进度，或者遇人力不可抗的自然灾害等原因时，如因下雨造成停工，导致乙方出现停工.窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 第五条.承包单价及付款方式： 1.材料PHC管桩 元每米，施工费 元每米（不包括桩尖及引孔的费用）。 2.材料款：由甲方供桩。 施工费：按总包方付款方式六个月内结清。 卸桩费：由乙方负责卸桩，费用为每米 元。 由乙方负责制作桩尖20个，每个费用170元。 第六条.承包方式： 1.技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静压法检测抽样试验结果为准。无设备进出场费。 2.税金负责及发票提供：由乙方负责，乙方向甲方或甲方指定的单位提供施工费用发票及其它发生费用的相关发票。 3.水电费负责： 由乙方负责 。 4.乙方负责裁接桩，需接桩的由甲方造成的接桩由甲方负责，乙方造成的由乙方负责，由乙方回收裁桩的废弃钢筋，乙方负责裁桩后的桩渣清理。 5.桩内填芯属于上部主体的施工内容，由甲方负责。 6.乙方负责缴纳工程总造价1.5%的管理费用。 第七条.甲方责任： 1．总包方、监理公司应委派人员（见委托书）驻工地负责工程质量进度进行监督签证。 2.交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。 3.按乙方施工要求搞好施工及进场现场的“三通一平”，提供水源，电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员，机器，材料进出畅通。 4.甲方负责以书面形式提供轴线基点，±0.00 标高及送桩深度；待乙方负责将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。 5.甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。 第八条.乙方责任： 1.乙方委派 （见委托书） 同志为现场代表及项目指挥。 2.组织各种机械进退场，开工前向总包方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图，网络图及负责人名单），做好各项准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3.听从总包方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。 4.严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向总包方提交工程进度，以便总包方支付工程进度款。 5.乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注???用电安全，由于乙方原因发生的工伤事故，均由乙方负责。 第九条.注意事项： 施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则有乙方负责；如属地质问题，则由总包方负责。 打桩过程引起的桩偏位超出桩基规范允许范围而导致承台或基础梁加大，产生补桩的费用由乙方负责。因地质原因所致打桩机不能施工，总包方可改用其它方法施工，所产生的费用由总包方负责；不列入本合同工期内。 第十条.当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更，终止合同。 第十一条.未尽事宜，甲乙双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十二条.本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 法人代表签名： 法人代表签名： 委托代理人签名： 委托代理人签名： 合同签定日期： 年 月 日 合同签定地点：