[《建设工程施工合同》2]建设工程施工合同.doc

[《建设工程施工合同》2]建设工程施工合同 《建设工程施工合同》2 《建设工程施工合同》 发包人（全称）：安徽万基置业集团有限公司 承包人（全称）：安徽新起点装饰工程有限公司 现双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥市包河区铂澜商务中心大酒店22层加1-4层裙房岩棉保温系统工程事项协商一致，订立达成如下合同。 一、工程概况和承包方式 1.工程名称：合肥市包河区铂澜商务中心大酒店22层加1-4层裙房岩棉保温工程 2.承包方式：按施工图纸和酒店节能计算书等内容要求包工包料，确保质量、安全、工期满足合同规定；发包人有权对承包人承包的工程内容进行调整，以发包人书面通知为准。 二、合同工期： 铂澜商务中心大酒店岩棉保温工程工期为个日历天。承包人逾期完工，则每逾期一天支付人民币1000元违约金。逾期超过10日，发包人有权单方解除合同 三、工程造价、结算及付款方式 1.本合同工程造价为面岩棉保温工程造价按 110元/平方米执行（含55厚半硬质岩棉板、网格布、锚栓、粘接剂、5毫米抗裂砂浆层和税金、配合费等全部费用）综合单价执行，施工面积暂定15000 平方米，总造价暂定为人民币 1650000 万元整（￥壹佰陆拾伍万元整），最终以实际决算为准。 2.本工程综合单价已含材料费、运输费、检测费、人工费、管理费、税金等所发生的一切费用在内，不管市场行情、国家政策等发生任何变化均不作调整。 3.工程决算价=承包人实际完成并经发包人验收合格的保温面积*综合单价 5.承包人在领取工程进度款和办理工程结算时应提供国家税务部 门出具的正规有效税务发票。 四、工程质量标准、验收及工程移交 1.本工程质量和验收必须符合施工图纸、有关会审变更的书面文件及国家现行施工和验收规范及国家检验评定标准，确保工程质量合格。 2.本工程验收由承包人负责组织并办理相关手续，本工程的施工资料由承包人自行收集、整理。 3.才可大面积施工，半硬质岩棉板必须按节能计算书要求55mm厚、密度120kg/m3以上、导热系数0.045w/(m.K)、A级防火等。 五、材料设备供应 1.本工程所需材料均由承包人自行采购，承包人所有采购供应的材料均应符合国家或行业的现行规定、标准，需经监理方和发包人现场检验合格、确认后方可在施工中使用。 2.承包人采购所有材料的运费、检测费等一切费用和风险均由其自行承担。 六、发包人的工作 1.发包人向承包人提供施工用水、用电接口，承包人按定额规定支付水、电费，该费用从工厂进度款中直接扣除。 2.承包人进场施工时由发包人配合协调与其他单位关系，承包人承担相应费用。 七、承包人的责任 1.承包人按国家有关安全文明操作规程及相关规定进行施工，办理相关手续并承担相关费用，指定切实可行的安全措施。在施工过程中发生的一切人员伤亡、财产损失等事故均由承包人负全部责任，承担全部经济损失和违约责任。 2.承包人进入现场必须服从总包对安全文明施工的管理，如损坏其他施工单位现场设施和工程成品、半成品将照价赔偿。 3.本工程未交付发包人之前，承包人负责现场一切设施和工程成品、半成品保护工作并承担此项费用。工程完工后三天内及时清除现场垃圾、拆除临时设施运出施工现场做到工完场清。 4.承包人若违反本合同约定的内容，每次将根据情况从工程款中扣除人民币1000元的违约金。 八、保修和其他 1.工程决算总价款的5%留作质量保修金，保修期1年。保修期内承包人如发生质量问题不及时处理，发包人有权安排第三方维修，费用加倍从保修金中扣除。 2.在履行合同过程中双方产生争议，应友好协商解决，协商不成双方同意向工程所在地人民法院起诉。 3.本合同一式四份，双方各执两份，在双方法人或委托代理人签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 时间：时间： [《建设工程施工合同》2]建设工程施工合同 寤鸿宸ョ▼鏂藉伐鍚堝悓鏄寚鍙戝寘鏂癸紙寤鸿鍗曚綅锛夊拰鎵垮寘鏂癸紙鏂藉伐浜猴級涓哄畬鎴愬晢瀹氱殑鏂藉伐宸ョ▼锛屾槑纭浉浜掓潈鍒€佷箟鍔＄殑鍗忚銆備緷鐓ф柦宸ュ悎鍚岋紝鏂藉伐鍗曚綅搴斿畬鎴愬缓璁惧崟浣嶄氦缁欑殑鏂藉伐浠诲姟锛屽缓璁惧崟浣?.. 依照 《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事 项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：××××二期项目 工程地点：大武 86 号 工程内容：厂房及仓库 工程立项批准文号： 临发改证[2013]49 号 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：施工图内除合