消防安装工程施工合同59772752.doc

PAGE PAGE 1 xx办公楼 消防安装工程施工承包合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 乙方在甲方组织的：xx办公楼消防工程施工安装招标中，以总造价xxxx价款中标。依照《中华人民共和国合同法》和有关消防工程的施工规范及其他相关法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方协商，订立如下工程施工承包协议，共同遵守。 一、工程概况： 工程名称：xx办公楼消防工程。 工程地点：xxxxxxxx。 工程内容：：xx办公楼消防工程室内施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置。 资金来源：自筹。 工程造价：包干价(人民币)xxxx元整（含5%配合费，企业管理费，规费、税金等一切费用）。 技术文件：①消防工程施工图 ②建筑工程会审纪要。 二、工程承包范围 ：xx办公楼消防工程施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、手提式灭火器系统的所有消防管线、消防设备材料、消防设施、防排烟设施的采购、安装、调试、验收。 三、合同工期 开工日期：与土建工程一致。 竣工日期：与土建工程一致。 施工工期与土建一致，如因消防工程质量等问题造成工期延误的，每延误一天向甲方赔偿1000元人民币，工期延误赔偿限额为合同价的4%。 根据土建工程进度，乙方提供相应的消防安装工程计划进度表，并在施工过程中能够提供进度月报表。 四、质量要求和评定标准 1、工程质量要求：本消防工程要求一次性通过竣工验收并经消防部门验收合格。 2、评定标准：按国家和xx省现行消防工程质量评定标准和施工技术验收规范执行。 五、工程造价结算方式、进度款支付 乙方自愿保证工程质量、工期的前提下，按以下条款进行工程计价并办理结算： 本消防工程如设计图纸无变更，结算时按包干价玖拾捌万元进行结算。如有变更，则在包干价xxx万元基础上加（减）变更部分造价。变更部分按下述条款进行结算。 有投标清单类似的参照投标清单单价，无法参照投标清单单价的项目按造价以xx省94安装预算定额下浮20%（包括综合管理费、工程配合费、劳保统筹、税收等在内）作为计算依据。管线材料单价凡《丽水建设工程造价管理信息》有的参照《xx建设工程造价管理信息》,xx造价信息没有的参照《xx造价信息》。 2、材料的采购：主要设备、材料必需是中国消防网的上网产品，采购前必须向甲方单位报清单，设备主材的品牌、型号、规格经甲方认可签证。所用材料均需向监理提交质量合格证及检测报告，材料等级均要求达到国家标准。如发现有无质量合格证及检测报告的材料用于本工程，所造成后果甲方不予负责，不予结算，并无偿更换。 3、工程管理配合费用由乙方负责向土建总承包协商支付。 4、工程进度款支付：首期付款在全部线管安装完毕后付至总造价的40%；风管、喷淋管及设备安装到位，调试完毕后付至总价的80%，竣工验收合格后付至工程审定价的95%，余下总额的5%作为质量保修金，保修期满后结清余款。 六、双方的权利和义务 1、甲方应筹备乙方进场相应的施工条件。 2、甲乙双方在签定协议后，乙方向甲方交纳履约保证金xx万元，（不计息，竣工验收后15天内退还）。 3、施工期间乙方必须做好一切安全防范和文明施工工作，施工期间乙方自行承担一切安全责任。 4、乙方无条件接受甲方、监理单位及工程总包方的监督管理， 因乙方不按规范施工，出现严重质量问题，又不及时纠正的，甲方有权终止合同，另行选择施工单位。因质量问题所造成的损失全部由乙方承担。 5、若甲、乙双方在履行合同期间单方自行终止协议,应承担违约责任,并向对方赔偿违约金20万元人民币。 6、在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，提请xxx经济仲裁委员会仲裁或由当地人民法院调解。 七、工程保修 本工程质保期为工程竣工验收合格之日起两年。保修期间乙方对本工程消防设施负责维修（有保修期的设备按保修期办理），保修期满后10天内退还保修金。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方约定合同分数：一式肆份，双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。 以下无正文 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 委托代理人： 委托代理人： 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 龙潭鑫城一期项目消防采购及安装工程质量保修书面 发包方： （以下简称甲方） 承包方：