工程未竣工,不应按合同约定计算利息罚息.doc

工程未竣工，不应按合同约定计算利息、罚息???? ????????????一、案件基本事实????上诉人（原审被告）：永跃恒公司。????被上诉人（原审原告）：华西公司。????1994年10月8日，华西公司与永跃恒公司（前称物跃发展（深圳）有限公司）签订《深圳民航大厦A段±0．00以下工程施工合同》，约定：由华西公司承建深圳民航大厦（后更名为子悦台）A段±0．00以下工程A幢4层，建筑面积10 442．65平方米；合同工期为86日历天，开工日期为1994年11月20日，竣工日期为1995年2月20日；合同总价款为19 617 596元（包括工程建造费、施工技术措施费、建筑安装工程保险费、风险费在内，其中土建工程19 337 157元，安装工程280 439元）；承包方式：按合同价内容规定包人工、包材料、包工期、包质量、包安全，按国家规定由承建方交纳的各种税收已包含在合同价款内，由华西公司向税务部门支付；合同生效后15日内，永跃恒公司付给华西公司合同总价款10%的预付款计196万元；华西公司于每月25日后4天内向永跃恒公司代表报送当月完成工程量报表及付款申请单各4份，永跃恒公司接报表后7日内审核完毕，并根据审核确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价计算工程进度款，于审核后5日支付华西公司，否则工期相应顺延；工程款支付达合同总价款的95%时，不再按进度付款，待竣工验收办理竣工结算后扣留2%保修金后支付余款；华西公司向永跃恒公司提交竣工验收报告后半个月内，向永跃恒公司提交竣工结算报告及符合市有关审计部门规定之竣工结算材料。永跃恒公司自签收之日起20日内审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的依据。如华西公司提供之结算资料完整无缺，永跃恒公司未按合同约定将结算审核完毕，审定后15日内不支付工程结算款，则永跃恒公司应按施工企业计划外贷款利率向华西公司支付拖欠款额的利息；在本合同施工期内无事故者，发给总结算价0．5%的奖金。工程质量经验收评定为优良，并按合同工期竣工，发给总结算价款1%的奖金。如评定为合格，则按合同总结算价款的1%予以扣罚。双方还就设计变更、合同价款调整、竣工验收等事项进行了约定。1995年2月16日，华西公司开始进场施工，同年7月6日竣工。1996年8月6日，双方对子悦台工程A段±0．00以下工程进行结算，确认造价为20 301 338．54元。同年12月9日，子悦台A段±0．00以下工程质量经深圳市工程质量监督检验总站核定为优良。1998年12月1日，永跃恒公司同意依约支付子悦台A段±0．00以下工程安全、优良奖304 520．07元。????1994年10月8日，华西公司与永跃恒公司还签订了《深圳民航大厦B、C段±0．00以下工程施工合同》，约定：由华西公司承建±0．00以下B幢3层、C幢4层，建筑面积16 653．63平方米；合同工期为145日历天，开工日期1994年11月20日（以实际签证为准），竣工日期1995年5月8日；包括工程建造费、施工技术措施费、建筑安装工程保险费、风险费在内，合同总价款为32 646 105元；合同生效后15日内，永跃恒公司付给华西公司合同总价款10%的预付款计326万元。关于承包方式、进度款支付方式及竣工结算、安全质量奖等方面的约定与《深圳民航大厦A段±0．00以下工程施工合同》的内容相同。1995年4月12日，华西公司开始施工。1996年1月15日，B、C段基础工程竣工。同年12月9日，经深圳市工程质量监督检验总站核定质量为优良。1997年6月19日，双方对子悦台工程B、C段±0．00以下工程进行结算，确认造价为32 145 913．45元。1998年12月1日，永跃恒公司同意依约支付B、C段±0．00以下工程安全、优良奖482 188．70元。????1997年9月18日，华西公司与永跃恒公司就子悦台工程B、C段±0．00以上签订《深圳市建设工程施工合同》，约定：由华西公司承建子悦台工程B、C段，建筑面积70 077平方米；按定标（或议标）规定总工期为510日历天，开工日期1997年9月18日，竣工日期1999年1月18日；第十九条约定了“工程进度款的核实及支付”；乙方（华西公司）每月25日后4天内向甲方（永跃恒公司）报送月度施工计划和已完工程月报（包括形象进度、工作量和工程量），如不按时报送，永跃恒公司不予支付工程进度款；永跃恒公司根据审核确认的工程量并按构成合同价款相应项目的综合价款或单价、取费标准计算的款额，于接到报表后6日内向华西公司支付工程进度款；华西公司按合同向永跃恒公司递交已完工程量报表后，永跃恒公司未按合同约定审核完毕或未按约定支付工程进度款，由此导致华西公司经济损失永跃恒公司承担，工期相应顺延；工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进