交通部铁路改建工程局投标须知.docVIP

交通部鐵路改建工程局南部工程處投標須知 交通部鐵路改建工程局南部工程處(以下簡稱本處)採購招標，除法令另有規定外，悉照本須知辦理。 第一條　　採購標的概要 一、標的名稱：屏東潮州雙軌電化KCL211-1前期基樁載重試驗工程 二、標的地點(交貨地點)：台鐵屏東潮州雙軌電化西勢及潮州共2處試樁(里程UK31+920、UK39+560) 三、標的範圍及內容：詳工程說明書、圖說及規範。 第二條　　投標廠商資格 一、一般資格： 本工程廠商應由政府核准登記之丙等綜合營造業登記，3年內 1.容許他人借用本人名義或證件參加投標者。 2.冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標者。 3.擅自減省工料情節重大者。 4.偽造、變造投標、契約或履約相關文件，經查明屬實者。 5.受停業處分期間仍參加投標者。 6.犯政府採購法第八十七條、第九十條、第九十一條、第九十二條之罪，經第一審有罪判決徒刑，而未宣告緩刑者(經判決無罪確定者，註銷之)。 (二)自政府採購公報刊登日起1年內 1.得標後無正當理由而不訂約或不履行契約者。 2.因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 3.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理者。 4.違反政府採購法第六十五條之規定轉包者。 5.因可歸責於廠商事由，致延誤履約期限，情節重大者(指按主管機關所訂巨額工程採購履約進度落後10%以上；其他採購履約進度落後20%以上者)。 6.重整或破產程序中之廠商(經重整完成者，註銷之)。 7.歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 8.犯政府採購法第八十七條、第九十條、第九十一條、第九十二條之罪，經第一審有罪判決拘役、罰金或緩刑者。 (三)政府採購法第十五條第四項所示，在未報請主管機關核定免除前，應行迴避不得參與採購者。 (四)政黨及與其具關係企業關係之廠商 (得擔任分包商) 。 (五)廠商有下列情形之一者(政府採購法施行細則第三十九條規定除外)，不得參加投標，作為決標對象或分包商或協助投標廠商。 1.提供規劃、設計服務之廠商，於該規劃、設計結果辦理之採購。 2.代擬招標文件之廠商，於該招標文件辦理之採購。 3.提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。 4.因履行本處契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。 5.提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。 三、特別資格 (一)依政府機關組織法律組成之非公司組織事業機構參加投標時，得免繳驗目的事業主管機關核發之行業登記證、公司登記或商業登記證明文件、承攬或營業手冊、繳稅證明文件或加入商業團體者之證明。 (二)瀝青混凝土路面之加封、補修工程參加投標之營造廠商需取得台灣區瀝青工業同業公會會員廠同意供應瀝青混凝土證明，方可參加投標(非屬主項工程，得於決標後提出)。 (三)經公告特別規定，得允許廠商共同投標者，按政府採購法第廿五條及共同投標辦法辦理，並應符合公平交易法第十四條但書各款之規定。 (四)經公告特別規定者，得允許非我國締約國之廠商投標，悉按政府採購法第十七條及外國廠商參與非條約協定採購處理辦法辦理。 第三條　　招標文件(含封套)及購置 凡合於招標公告所規定之廠商，應於公告規定時間，用郵遞方式(以投信郵戳日期為準)或親自向公告指定處所購領投標文件，如業巳售罄，則改於次一上班日補發，並應依下列規定辦理： 一、招標文件(含封套) (一)投標須知及其附件。 (二)契約草案及其附件。 (三)規範或規格文件。 (四)工程說明書。 (五)設計圖說。 (六)投標單。 (七)估價單。(含資源統計表) (八)開標授權書。 (九)招標、投標及簽約三用表單。 (十)投標廠商聲明書。 (十一)切結書（工程採購）3張。 (十二)標封。 (十三)證件封。 (十四)標單封。 (十五)押標金封。 二、文件購置 (一)投標廠商購買招標文件，不論投標或得標與否概不退還；但工程延期開標或停辦時廠商得於公告日起7日內(末日為例假日得順延)如數繳還所購之招標文件，退還文件費，逾期不予受理。 (二)達查核金額以上之採購，本處於招標前將相關預備招標圖說、規範等開放公開閱覽。 第四條　　投標廠商應備文件 除招標公告所示之廠商資格文件外，參加投標廠商，應將押標金裝入押標金封，各營業登記證、承攬手冊（應附目錄及第一頁至第十二頁影本）、營利事業登記證、開標當日有效納稅證明文件(或最近一期之營業稅繳款書收據聯影本，或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。)、專任工程人員(含證書)等影本乙份及廠商三用表單、投標廠商聲明書、切結書正