2015年园林景观施工合同范本.doc

园林景观施工合同范本 《招标法》第四条规定：招标法》第四条规定》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称： 某园林景观工程。 2.工程地点： 某小区内 3. 工作内容： 约50000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为80 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4 小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不可抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条 工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造元(预算详见 合同附件一 ) 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程款50 元整 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第 2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为 保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条 关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签 审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1. 保修期： 从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率： 植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条双方的责任 (一)甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方; 3.负责协助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品保护; 第七条甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表： 2.乙方现场代表： 第八条材料的认定及采购后方可采购。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1.略 2.略 3.略 额的5 向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 日，按合同总额的5 向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; .甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生 甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补 甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一 在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人： 代表人： 本合同签订日期二○○四年二月四日 园林景观施工合同范本二 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 经甲方对乙方专业知识的考核，同意将三国赤壁古战场新景区，园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款。 一、总则 工程区域： 根据甲方地形，乙方出效果图，由甲方审定，确定将效果