咸阳八水清和坊园林绿化工程合同范本.doc

绿化工程施工合同书 发 包 方：陕西恒泰房地产发展有限责任公司 （以下简称甲方） 承 包 方： 陈传有 （以下简称乙方） 甲方将咸阳 八水·清和坊一期园林绿化工程发包给乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分洽商，达成如下协议： 第一条、工程概况: 1-1、工程名称： 八水·清和坊一期园林绿化 1-2、工程地点： 咸阳 八水·清和坊一期 1-3、工程承包方式： 全包（见预算书） 1-4、工程范围内容： 土建、广场硬化、车棚制安、园林树种栽植及养护等工程 详见附件：预算书、施工图 乙方应该按照甲方签字确认的施工图纸组织施工。属于甲方购买的，乙方出具申购单，核实签字后甲方予以配合购买。 第二条、工程造价及计算方式： 2-1、本工程按施工图纸的园林绿化项目、车棚制安工程计算，工程总造价为 2-2、最终结算时，工程量以实际发生量为准。 第三条、工程工期： 3-1、计划开竣工日期：自 2015 年 3 月 17 日起[开工]；至 2015 年 5 月 17 日止[竣工]。 3-2、非双方原因（如施工地点停水、停电或物业管理部门的有关规定）造成停工超过8小时，或遇下雨天，工期应顺延一天。 第四条、工程质量的监督: 4-1、甲方委任现场维护负责人 即监理，负责对本工程进行质量安全、材料等监督检查。 4-2、甲方委派现场管理人员 为总工，全权负责现场人员、工序的调节、安排。保证工程顺利、按时完工。 4-3、乙方代表应为甲方检查施工质量提供便利条件。 4-4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收工序时，乙方应提前一天通知甲方代表。甲方代表不能如期参加验收、乙方自检合格后，向甲方提供由乙方代表签字确认合格的验收记录一份，该验收记录视为甲方默认。 4-5、乙方按照甲方代表签字、确认后采购工程材料，对不符合要求的材料，甲方代表有权让乙方更换，更换材料所增加的费用由乙方承担。材料损耗量按5%计算。 第五条、工程款的支付： 5-1、本工程总造价为：￥ 即大写：￥ 5-2、自本合同签订之日： 5 天内，甲方支付工程进度款 100000元 即大写：￥ 拾万元整 。签订此合同的同时，甲方即时办理一套商品房的抵房协议（见附件一：）给乙方（此房充当本工程前期工程进度款） 5-3、乙方施工完成至总工程量的 80% 时，（即小区广场硬化工程、树种栽植、车棚制安工程完工），甲方须再次支付乙方总工程款30%的工程进度款。 5-4、工程完工后经甲方验收合格后，甲方须支付乙方本工程的全部工程尾款（5%的质保金除外），同时乙方将此工程款发票提供给甲方。甲方在使用一年后无大的质量问题下，支付给乙方5%的质保金。 第六条、关于工程的变更和增减： 6-1、甲方对原设计方案中乙方尚未施工或不影响施工的项目可以提出变更或增减。对于乙方已经实施，甲方要求变更设计而必须拆除的工程项目，应按照工程变更计算工程造价，费用由甲方承担，乙方提交变更内容及价格的书面文件，该变更文件将作为工程决算的依据。 第七条、工程竣工验收： 竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方代表向甲方提出竣工验收通知，甲方代表收到通知后7日内组织验收。乙方收到甲方提出的修改或验收合格报告后，按甲方要求修改或交接。需要修改时，由乙方承担非甲方原 因造成修改所发生的费用。 第八条、双方施工现场总代表人 甲乙双方施工现场总代表人为双方派驻本项目的全权代理人。 第九条、 关于违约、索赔及争议： 9-1、甲方不能按合同规定支付工程款，每逾期一天按应付款千分之一的标准支付违约金。逾期满五日，乙方有权解除合同。造成停工、窝工时按人民币500元/天计算。乙方对合同约定由其管理的财物享有留置权。 9-2、非甲方原因乙方延误工期时，每延误一天按人民币500元/天的标准承担违约金。 9-3、甲方支付乙方实际工程造价款。 乙方于收到上述款项后当日办理清场移交手续。 如双方不能协商一致，任何一方有权向乙方所在地有管辖权的法院提起诉讼。 第十条、工程保