装饰公司合同书及工艺验收标准装饰公司合同书及工艺验收标准.doc

华浔品味装饰施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》及其他有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 一、工程概况以双方签认的工程报价单中项目为准施工费用以双方签认的工程报价单单价为依据，按实际工程量结算；增减计工、安装项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效、甲方开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的具、陈设等应采取保护和安放措施若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具、陈设的由甲方承担。2.2 无偿向乙方提供施工所需的水、电等设施缴纳的一切费用4 参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收，及时办理验收结算手续。5 甲方指派 作为其现场代表（联系电话： ），负责监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜的确认。 2.6不改动室内承重结构，若需改动室内原非承重结构和设备管线，甲方负责报批手续； 2.7按约定及时足额支付工程款和结算工程款。及时履行乙方的其他协助义务。 2.8 如因甲方不及时全面履行上述合同义务，致使乙方不能正常施工的，工期顺延。 三、乙方义务 3.1 乙方专职工地工程负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工务解决由乙方负责的各项事宜。3.5 严格按照双方签认的图纸或说明进行施工、工程价款及结算本合同签订后，甲方预付双方签认的报价单中工程款总额的50％(含定金，不含设计)，乙方才进施工。工程施认的报价单中工程款总额的30％及增加项目金额的0％；木工基本完成，油漆工进场当天甲方付第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程数量计算)总工程款的95％。甲方付的工程款以乙方开出的据为施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。、材料供应凡由乙方采购的材料、设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用。若已使用，对工程造的 6.1 甲方责任：因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方的损失：A、不能按期、按时供水电；B、不能保证每天有小时工作时间(含加班时间)；C、不能按期提供自购的材料、设备；D、提供的材料设备不符合质量或规格造成工；E、不能按付工程款；F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费；、逾期验收；、因甲方原因终止合同，施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费；、非乙方造成的其它不可预见的原因乙方责任A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担；B、对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修；C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员伤害，责任由乙方负责；D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿；E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。、设计与施工及验收乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图，经甲方确认签字认可后乙方方乙方必须严格按甲方签认的图纸施工、安装。在施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减的原因、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价、因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费、延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。、违约责任1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按金额的 ％付金。 8.3 工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为。4 因一方原因，合同无法继续履行时，应办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意人民法院