大清仓合同.docx

劳务清包合同工程劳务清仓合同甲方：（全称） （简称甲方）乙方：（全称） （简称乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程施工劳务分包合同文本》的有关规定，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在建筑劳务合作的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。工程名称：工程地方：建筑面积：开工日期： 年 月 日 。以开工令为准。工期限为 天。承包内容：二、承包形式：2、承包价格：经甲、乙双方协商一致，因厂房楼层超高，结算面积以落地面积2倍计算给乙方，办公楼按图纸面积设计每平米元。三、承包范围1#、2#楼养老中心、1#~10#风情楼商业街、1栋办公楼，总建筑面积约3.8万平方米，从基础砼找平层开始的所有土建工程的分部分项工程至竣工验收合格为止的施工现场班组管理，包括抽排水及清理（ 不包括土方工程、门窗安装、油漆、楼梯栏杆。阳台栏杆、栏杆扶手安装及油漆，室内外涂料、水电安装、门面安装工程花岗岩、地板砖和装饰工程、二级配电箱等都归甲方）。四、付款方式：经双方协商，甲方每月按乙方实际完成的工程量70%支付进度款，按一个月结算，工程结束甲方支付乙方工程款90%，余额六个月内付清，留3%作为保修金，保修期为一年，期满付清。五、工程标准：合格六、安全生产类：甲、乙双方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、、法规，江苏省建委颁发安全生产规定，造成一般安全事故（一万元以内由乙方承担）造成重大事故的，除保险公司赔偿外，其余由承建方赔偿80%，乙方赔偿20%。双方义务：1、承建方义务：负责组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量全面负责。完成劳动人员进场施工的前期准备，向乙方提供向相应的水准点和坐标控制点位置。乙方工人进驻施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全、文明及企业内部矛盾管理制度的教育工作，并进行监督、检查，负责全部施工技术、工作及与有关部门的联系工作，协调现场工作关系。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标吗，组织编制年、季、月进度计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督检查和验收。负责工程测量定位，沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集、整理及交工验收，承建方及时提供乙方生产所必须的技术资料并向乙方讲清施工技术、质量、安全、材料、节约等要求。积极统筹安排乙方施工所需材料，避免停工，如连续三天造成窝工，第四天开始，承建方应补偿乙方窝工损失，工期顺延。2、乙方义务：对本工程劳务承包范围内工程质量和进度，向甲方负责，根据施工组织设计总进度计划要求，服从甲方项目统一指挥，严格按照图纸设计要求规范施工，按期完成各项施工进度，严格遵守安全生产规章制度，文明施工，按期完成各项施工进度，严格遵守安全生产规章制度，文明施工，自觉接受甲方及有关部门的管理监督和检查。保质、保量、保安全、文明。七、违约责任：1、甲方违约责任：由于甲方项目负责人指挥错误造成的工程质量问题，其损失由甲方承担。甲方不能按时支付劳务费，应在结算前3日通知乙方，在结算后按照双方约定的期限内仍不能支付劳务费，双方对此无新的的协商解决办法，乙方有权书面通知甲方，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费。2、乙方违约责任：乙方人员未按合同约定时间进场造成延误工期限，或未按工期完成进度计划，对甲方工程形象造成影响，甲方有权提出索赔或终止合同，退场，工程款按80%计算。3、签订合同之日起至工地进场施工违约，应承担相应的损失。八、乙方自签合同时，应向甲方交付工程保证金万元整，工程结束退还。九、争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，双方协商解决。协议不成向本工程所在地方法院提出诉讼。本合同一式两份，签字之日起生效，工程结束，结清工程款之日起终止，未尽事宜双方协商一致后另订补充协议。甲方（盖章): 乙方（盖章）：电话： 电话：身份证号码： 身份证号码：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日