[建筑]电力建设工程承包合同.doc

电力建设工程合同 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间年月日 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。 6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； （1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 （2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 （3）在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。 （4）未按合同规定拨付款而影响施工。 （5）人力不可抗拒的因素而延误工期。 （6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更；② 电力建设工程验收规范；③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。 14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程余款伍拾捌万元。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公） 证的，自办毕签（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程造 价款后终止。 17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。 甲 方（合同章）： 乙 方（合同章）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 单位地址： 单位地址： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号: 电 话： 电 话： 电力建设工程合同 发包方(甲方)：承包方(乙方)：泰州广源电气工程安装有限公司 签定时间年月日 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。 6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； （1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 （2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 （3）在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。 （4）未按合同规定拨付款而影响施工。 （5）人力不可抗拒的因素而延误工期。 （6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验