建设工程施工合同宣化.doc

建设工程施工合同 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二O一四年十一月? ? ?? ? ? 、? 合同协议书 发包人（全称）：大悟县畜牧兽医局??????????????? （简称甲方） 承包人（全称）：大悟县宣化店镇建筑工程公司?（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律行规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大悟县宣化店公路动物防疫监督检查站标准化建设扩建业务用房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： ?一、工程概况 1、工程名称：大悟县宣化店公路动物防疫监督检查站标准化建设扩建业务用房工程??。 2、工程地点：大悟县宣化店镇大胜村二组塔洼（省道108线98㎞处）。 3、工程立项批准文号：悟发改投资[2014]236号。 4、资金来源：上级补助资金。 5、工程内容：?一幢五间两层框架结构楼房、建筑面积440㎡。 6、工程承包范围：建筑设计图纸所涉内容。 ?二、合同工期 计划开工日期：2014年 月 日； 计划竣工日期：?? 年 月 日； 工期总日历天数：?? 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量标准：符合国家验收规范标准。 四、项目经理 承包人项目经理：吴刚 五?、合同价款 金额（大写）：?? 元（人民币）， ￥：?? 。 付款方式 1、工程预付款 发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 开工后7天内支付工程预付款为合同总价款的10%。 2、工程款（进度款）支付 双方约定的的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程进度款按月结算，每月支付80%的进度款，工程完工验收合格后约定时间付至总造价的85%，工程结算审计后约定时间付至95%，余款扣除保修金后约定时间支付。 六、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 七、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。 八、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照甲方提供的设计施工图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 九、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十、签订时间 本合同于2014年 月 日??签订。 十一、签订地点： 本合同在 签订。 十二、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。 ?发　包　人：（公章）　 ?承　包　人：（公章） 法定代表人或其委托代理人：　???????????法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码7 组织机构代1 地址：大悟县城关镇府前街38号? 地址：大悟县宣化镇中原街 邮政编码： 432800 ?邮政编码： 法定代表人： 熊粹成 法定代表人： 刘国科 委托代理人： 徐木桥 委托代理人： 电　　话：0712-7222717 电　 话： 传　　真： 0712-7222717 传　 真：