天池选矿有限公司防雷工程合同.docx

施工合同发包人（全称）：延边天池选矿有限公司承包人（全称）：延边华风气象科技有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《吉林省建筑工程管理条例》及其他有关法律、法规，甲乙双方本着公平、公正、平等、自愿、诚信、双赢的原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本协议如下。一、工程概况工程名称：延边天池选矿有限公司配电系统雷电防护工程工程地点：南坪选矿厂工程内容：1、延边天池选矿有限公司南坪选矿厂配电柜（箱）安装雷击浪涌保护器二、工程承包范围承包范围： 南坪选矿厂防雷工程（包工包料）三、协议工期开工日期：2012年11月10日竣工日期：2012年12月15日协议工期总日历天数35天。每延期一天扣减工程价款1%。四、质量标准工程质量标准：合格工程五、合同价款1、合同预算价格：人民币3624.00元（该金额暂估价，工程造价以甲方审计部门委托工程造价咨询机构出具的结算报告为准）六、工程款支付1、工程款支付形式：全部现金转账的形式支付。2、工程款支付：工程总体验收合格并完成甲方审计定案后，发包人扣除5%质保金，剩余工程款一次性向承包人支付。3、工程款发票：承包人向发包方开具全额工程发票后再进行工程款支付，工程结算甲方审计定案后15日内，承包人向发包人提供全额工程款发票，否则不予支付工程款。4、合同价款与支付：执行2009版吉林省相关定额和经济文件。执行定额及有关文件如下： (1)、《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2009）。(2)、《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2009）。(3)、《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2009）。(4)、《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2009）。 (5)、《吉林省建设工程费用定额》（JLJD-FY-2009）。(6)、《吉林省建设工程材料预算价格》（JLJD-CJ-2009）。(7)、《吉林省施工机械台班计价定额》（JLJD-JX-2009）。设备安装执行如下定额：(8)、吉林省建设厅发布工程可调差材料范围内内容，按吉林省工程造价信网和龙市当期材料价格执行。(9)、取费按《吉林省建筑工程费用定额》规定记取。人工费调整按吉林省建设厅相关文件规定执行按实记取。总价下浮7%为工程总价款。（结算按甲方委托工程造价咨询机构审核后造价为准，审减额在10%以内造价咨询费由甲方承担，超过10%以上部分由乙方承担造价咨询费用，特此约定。）七、工程保修工程质量保证金额度为工程结算总价值的5%，质保期自工程竣工之日起贰年。质保金在工程竣工满贰年，且无质量缺陷时，（保修日期以竣工报告日期为起始日计算），发包人一次性全额支付给承包方。八、工程材料供应工程用材料、全部由承包人自行采购；九、发包人必须完成的工作及承担的责任①、发包人指定水电接口位置，其他乙方自行负责，费用自理。发包人确保开工前将施工所需水、电线路接畅通，使施工场地具备施工条件。②、发包人在开工前负责向承包人提供工程测量基准点、基准线和水准点及工程有关的书面资料，并对资料的真实性负责。③、施工现场建筑垃圾的抛弃场地由发包人指定。④、因发包人自身原因，致使工期延误，工期予以顺延。⑤、因发包人原因（不可抗力除外）停建、缓建，发包人承担因此给承包人造成的损失。⑥、在承包人明显不能按照协议工期完工时，发包人有权对承包人承包的工程内容进行调整或另行发包；⑦发包人委派驻工地代表人：刘顺有。十、承包人必须完成的工作及承担的责任：①、开工前3日内承包人必须向发包人提供本工程的施工组织设计及相关人员、配备表。②、每月25日前向发包人递交已完工程量报告，并配合发包人审定，作为发包人向承包人支付工程款的依据。③、负责已完工程的成品保护，如需要采取特殊措施保护的工程部位，按发包人的要求进行保护，费用由发包人承担。④、施工及生活垃圾污水由发包人方就近指定区域，交工前达到人离场清，费用由承包人承担。十一、其他双方共同约定条款合同约定的固定价款中包含发包人应支付给承包人的全部环境保护及文明施工费和安全措施费用（两项合计为直接工程费的2.32%），现场安全施工由承包人负责，由于承包人违反操作规程造成的安全事故，承包人承担全部责任；发包人安排不合理施工内容，或冒险施工时，承包人有权利拒绝施工。承包人施工的全部施工内容如出现设计变更，发包人必须以书面形式向承包人提供设计变更通知单。③、税金由承包人自行缴纳。十二、争议在履行协议过程中产生争议时：甲乙双方应协商解决，甲乙双方协商不成，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、协议份数共6份，发包人保存4份，承包人保存2份，具有同等法律效力。十四、本协议双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人