建筑基坑支护工程-施工合同.doc

建筑基坑支护工程施工合同 合同编号：（ ）第（ ）号 合同生效日期： 年 月 日 工程名称： 总包单位： 承包单位： 年 月 日 基坑支护施工合同 发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方） 为顺利完成 工程，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等颁发的基础工程施工验收规范，经甲、乙双方充分研究协商，为明确甲乙双方的权利，责任，特签订以下条款，供双方共同遵照执行。 工程名称： 工程地点： 工程范围： 设计图纸内的支护内容 施工内容： 土钉施工、编制钢筋网、喷射混凝土面层 工程量及规格： 约计 平方米 承包方式： 工程单价： 元∕平方米 工程质量等级：本工程应按国家或行业现行施工规范及国家施工质量验收评定标准。达到质量评定合格等级。 施工期限：第一阶段施工工期为 日历天，开工日期 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。第二阶段完工日期为挖土完成后 日内。 工期要求：乙方组织的设备及人员必须满足工期要求，按照甲方计划完成。施工其间因甲方原因造成停工窝工，超过八小时的经甲方现场人员签证认可，工期相应顺延；如遇大雨、大风和发生不可抗力的自然灾害，工期相应顺延。 双方的主要责任。 甲方责任 甲方施工现场必须达到“三通一平”，协调配合交叉施工事宜。 甲方需提供的地下线缆及管网资料。 提供施工图纸，并做技术交底。 提供满足施工要求的水电源至施工现场50米范围内，并承担其费用。 乙方责任 必须服从甲方的施工现场统一管理、安排（按照招标文件执行）。 安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并及时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若发生安全事故，由乙方承担责任。 组织好本单位人员施工，严格执行边坡支护方案，认真听取，接受甲方和监理部门的监督、检查。按支护方案进行验收。 基坑支护若因施工原因出现开裂、渗漏等现象由乙方及时给予修复，并对由此产生的后果负责。 乙方应加强施工现场管理，做好文明施工、环境保护工作，保持现场整洁，竣工时及时做好现场清理工作。 施工完毕后应和土建施工单位做好交接手续，并书面向土建施工单位说明基坑支护的相关技术要求，因土建施工单位不按要求操作出现的基坑问题，乙方有义务进行修复，但不承担其经费及责任。 第十二条、工程款拨付方式： 第十三条、工程质量和验收标准 乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。确保工程质量达到标准。如有不合格内容，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格。 第十四条、补充事项 1、乙方不得出现与甲方、监理单位打架事宜，每出现一次罚款500-1000元。 2、具体进场时间，甲方提前一天电话通知乙方，乙方接通知确认后三天内进场。 3、本工程不得转包，如出现甲方有权终止合同。 第十六条、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，本合同未尽事宜另行协商。双方有争议时协商解决，协商不成的问题向施工行为所在地法院提起诉讼。本合同工程履约完成后自行失效。 第十七条、其他