XX中学综合楼拆除施工方案.pdfVIP

2013年8月8 日 目 录 1、施工合同 2、施工单位资质 3、施工单位组建项目部文件 4、保险凭证 5、拆除施工方案 6、脚手架搭设方案 7、安全应急救援预 房屋拆除合同 发包方：贵州省XX 中学 （以下简称甲方） 承包方：贵州省XX建筑有限公司XX分公司 （以下简称乙方） 经采取议标方式，甲方将所属在XX县第一中学校园内综合 楼拆除工程发包给乙方，经双方共同协商，达成合同条款如下： 一、工程内容 1、拆除大楼地面上的全部建筑物 2、所有建筑拆除物全部清理出场。 3、建筑垃圾必须倾倒于主管部门指定位置。 一、工期要求 乙方必须在工程开工进场前完成施工方案及安全备案审批 程序，施工方案审批合格后方可进场施工，该工程工期为2013 年8月8 日至2013年8月18 日。 三、施工要求 乙方要严格按照住建、安监等部门审批的施工方案施工，施 工期间，做好防尘和减少噪声工作，以免尘埃和噪声扰民，如因 尘埃和噪声扰民被投诉，被相关部门处罚，由乙方全部承担。 四、工程价款 该工程实行包干制，总工程施工价 （含税费）为壹拾玖万陆 仟捌佰元整 （19.68万元），工程完工验收合格后由甲方一次性 支付。 五、安全责任 施工过程中，乙方必须认真落实安全生产的各项防范措施， 严格操作规程，及时排除安全隐患，对所有安全事故由乙方承担 全部法律责任和经济赔偿责任。 六、违约责任 如果乙方不能按期完成 （不可抗力的自然因素除外），逾期 按每天200元计，逾期10 日甲方有权单方终止合同，合同终止 后，对残余工程的拆除和清运费用按实际支出由乙方承担。 七、本合同发生争议，发包人和承包人应及时协商解决，也 可由当地建设行政主管部门调解，协商式调解不成时，发包人和 承包人同意由XX县仲裁委员会仲裁，也可以向县人民法院起 诉。 八、其它约定 l、乙方必须接受甲方相关人员的监督，如因施工组织导致 安全隐患等问题，甲方有权责令其停工，一切损失由乙方负责。 2、未尽事项由双方共同协商。 3、本合同一式陆份，甲方壹份，乙方伍份，双方签字后经 建设局、安监部门和房产局备案后生效。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 二O一三年八月三日 2013年8月8 日 CA102 房屋建筑拆除工程 安全施工保障措施报审表 工程名称：XX 中学综合楼 致：XX县建筑工程安全生产监督管理站 XX 拆除施工方案 我方已根据施工合同的有关规定完成了 中学综合楼 编制，并经 我单位技术负责人审查批准，请予以审批。 附：拆除施工方案 施工单位 （章）： 施工项目负责人 （签章）： 单位技术负责人 （签字）： 2013 08 08