劳务钢筋工合同样本.docx

劳务钢筋工合同样本 　　导读：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。下面是小编整理的几篇关于劳务钢筋工合同样本，希望对大家有所帮助！　　篇一：钢筋工劳务合同书　　甲方：　　乙方：　　为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。　　一、工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。　　5、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。　　6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。 7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元。　　二、甲方工作　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。　　4、及时履行乙方的其他协助义务。　　三、乙方工作　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排　　四、关于工程款及结算的约定　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；　　五、关于材料供应的约定　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。　　六、关于双方责任的约定　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，　　违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。　　七、关于设计与施工及验收的约定　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价等费用清单。　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。　　八、奖赏和违约责任　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。　　九、合同份数　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。　　十、其它　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。　　甲 方：乙 方： 代表人：代表人： 二0一二年 月日　　篇二：钢筋工劳务合同　　南通四建(项目部名称)　　钢筋工班组　　劳务分包同　　南通四建集团有限公司　　第二十六建筑分公司　　甲方全称：南通四建集团有限公司第二十六建筑分公司　　项目部名称： 南通四建 (工程