井下刷漆施工合同.docx

井下刷漆施工合同 　　玉门市东镇光伏并网发电工程　　防腐除锈刷漆工程施工合同　　甲方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司乙方：　　二0一五年五月　　防腐除锈刷漆工程施工合同　　发包方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司承包方：　　根据及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。一、工程概况：　　工程名称：玉门市东镇光伏并网发电工程工程承包工作内容：1.一期10兆瓦光伏组件支架防腐除锈刷漆。　　2.一、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。3.一、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。二、合同工期：　　开工日期：年月日竣工日期：年月日　　合同工期总天数：天三、合同价款：　　合同总价：元四、工程价款的支付与结算　　1.双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。2.付款方式：电汇支票现金　　3.工程竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价90%，待工程竣工验收满1年后全部结清。　　五、工程质量标准：　　1.乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方　　规定的要求。　　2.施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时间内完成直至质量满足甲方规定的要求。　　3.工程所需要的油漆由甲方自行统一配臵，其他将由乙方负责。六、质量保证期：　　1.正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。　　2.凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。　　七、双方责任：　　1.甲方责任：　　1)甲方负责对施工用水用电提供便利。2)组织对工程验收。　　3)负责质量、安全的监督管理。　　2、乙方责任：　　1)工程开工前必须按甲方要求签订安全协议，才能施工。　　2)对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。3)必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。　　4)施工过程中因乙方责任造成的停工，返工材料设备损失等均由乙方承担。5)交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。　　八、争议的解决：　　本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起　　诉。　　九、合同的生效与终止　　本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。十、合同份数　　合同文本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等的法律效力。　　甲方：法定代表人：电话：年月日　　乙方：：　　法定代表人：　　电话：　　年月日　　防腐保温工程合同　　工程名称：　　建设单位：　　施工单位：　　签订地点：　　施工合同　　建设单位:　　施工单位：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建　　筑工程管理条例》甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经共同　　协商就甲方厂区内的设备、管道、梯子、栏杆、平台等的防腐、防水　　施工事宜达成如下协议：　　一、施工地点及内容　　1、施工地点：2、施工内容：　　二、承包方式：包工包料　　三、工期：自XX年10月30日至XX年12月9日。　　四、工程造价：总价。　　五、质量要求及单价　　1、砂轮机除锈、涂刷海虹环氧底漆二道、聚氨酯面漆两道，颜　　色根据甲方要求确定，单价为：元/㎡　　2、防水：铺贴防水胶板3mm，单价元/㎡　　六、付款方式　　乙方在甲方规定的人员、材料、设备进场后，五个工作日内甲方　　支付给乙方工程总造价的30%材料款，总工程量完成一半时，甲方支　　付至总造价的60%工程款，总工程量验收合格，核算完总工程量后付　　至该项目总造价的95%，留下5%为质量保证金，质保期限为一年。　　运行一年后一个月内付清全部工程余款，甲方以现金或转账的形式支　　付工程款，每次付款乙方需出具收款收据，在工程验收合格，工程量　　审结完后，乙方需出具甲方所在地全额建筑地税发票和材料增值税发　　票。　　七、甲方责任　　1、甲方保证乙方施工期间的住宿、水、电需要，费用由甲方承　　担。　　2、甲方按合同约定向乙方支付工程款项。如因甲方付款不及时　　引起的工期延误、造成的经济损失由甲方承担责任且工期顺延。　　3、施工期间甲方需要临时变更的部分，甲方应提前通知乙方，　　甲方并承担变更部分的费用。　　4、甲方应积极配合乙方的施工，并监督乙方安全生产，发现安