台州学院商铺.doc

PAGE 2 招 标 文 件 浙江省卫生系统后勤服务中心 2015年12月28日 招标公告 一、招标项目编号: 2016-01 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）： 1、项目名称：浙江省卫生系统后勤服务中心办公楼维修工程 2、建设地点：浙江省杭州市上城区河坊街60号（附楼1-2层） 3、招标范围：详见附件工程量清单 4、计划工期： 30日历天。 三、投标人资格要求： 合格的投标人必须符合下列条件（不仅限于以下内容）： 符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1、投标人应具有房屋建筑工程施工总承包贰级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人； 2、拟派项目经理应具有建筑工程专业二级建造师资质（原件随带备查）； 3、投标人应具有企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）的“三类人员”A类证书、项目经理“三类人员”B类证书、施工现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书和企业分管安全生产副经理的任命书。 4、投标人及拟派项目经理自2010年10月 1日以来至投标截止日前无行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）。 四、招标文件的发放时间及地点等： 1、招标文件发放时间：2015年12月28日至2015年12月29日 上午：9:00-11:30 下午：14:00-17:00 2、获取招标文件地点：杭州市河坊街60号（附楼）5号小会议室 五、投标截止时间：2015年12月31日上午9时30分 六、投标地点：杭州市河坊街60号（附楼）5号小会议室 七、开标时间：2015年12月31日上午10时整 八、开标地点：杭州市河坊街60号（附楼）5号小会议室 九、投标保证金： 投标保证金(元)：2万 交付方式：现金 十、其他事项： 1．招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能为投标人所参考的资料。 2.招标人将在规定的时间和地点举行开标会议，投标人必须携带单位介绍信（或委托书）及身份证原件准时参加开标会议，并应签名报到，以证明其出席开标会议。 3.投标人在投标期间若有串标、拢标等违法行为，取消投标资格。 4.招标结束后，中标人应在规定时间内与中心签订工程装修合同，逾期不签者，视为放弃本次中标，由报价第二名作为中标入选者；如第二名也放弃，则由报价第三名作为中标入选者。当第三名也放弃时，本次招标无效，重新组织招投标。 5.本招标文件的最终解释权属于浙江省卫生系统后勤服务中心。 投标承诺书 浙江省卫生系统后勤服务中心： 一、根据已收到的招标文件，通过实地考察 ，经仔细考虑，我方决定对投标项目进行以下投标报价： 项 目 投标报价（元） 大 写 河坊街60号（附楼）维修项目 二、一旦我方中标，在同意全部招标文件内容前提下，我方特作如下承诺： 1、我方已详细审阅了全部招标文件，意思完全理解，无任何异议。并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 2、我方将按照招标文件所提供的合同样本与贵方签订合同。并严格按照合同执行。 投标人(签字)： 2015年 月 日 TC 第三部分 保洁合同 维修工程合同 甲方：浙江省卫生系统后勤服务中心 （建设单位） 乙方： （施工单位） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本业务协商一致，订立本协议。 一、具体工作内容 浙江省卫生系统后勤服务中心业务用房维修工程，保修期：验收合格后二年。 二、计划进场施工时间： 2016年1月4日 。工期：签订合同后 30 天内施工安装完毕。 三、本合同价款采用固定单价合同方式，分部分项工程量清单部分按综合单价承包，措施费用、其他费用一次性包死。 合同价款中包括的风险范围：以下风险因素范围内的风险费用由投标人自行考虑计列，一旦中标，不在合同价外另行计列及调整：a、投标时漏项、少计的工程内容（与招标人提供的工程量清单相比）； b、合同执行期内，投标材料（设备）价格的市场变化（国家、省、市及造价管理部门政策性调整除外）；c、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；d、合同执行期内，因客观原因造成乙方停工、窝工；e、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。 风险范围以外合同价款的调整方法： （1）工程设计变更或甲方提供的工程量清单漏项，其相应单价的确定方法为： 有投标综合单价的，按投标综合单价； 无投标综合单价的，但有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的