桥梁施工劳务合作合同范本.docVIP

项目部 声 明 合同对方：　　　　　　　　 在本合同的订立 、变更 、履行 、结算 、终止及争议处理中做出的意思表示，在同时满足下列条件时对 项目部有法律约束力： 1、必须是书面中文表示； 2、工程名称： （构造物名称及桩号） 3、必须有项目经理 、副经理　　 　和项目总工 的亲笔签名及时间； 4、必须加盖有项目部公章。 5、合同签订地点： （甲方所属公司注册所在地） 6、争议解决方式： （1）自行和解或要求有关主管部门进行调解。 （2）和解、调解不成的双方约定，向（甲方所属公司注册所在地）人民法院提起诉讼。 7、合同签订必须是法定代表人或法定代表人授权的代理人。 任何不满足上述条件之一的意思表示，对 项目部不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人自负。 特此声明 项目部 年 月 日 上述内容已由 项目部职员向我宣读并表达，我方愿接受上述声明的全部内容。 合同对方签收： （签字并盖章） 时间： （构造物名称及桩号）施工劳务合作合同 甲方： 项目部 乙方： （注：乙方必须是一般纳税人或小规模纳税人） 甲方承建 合同段施工任务，经甲乙双方共同协商，乙方自愿在保证工程质量，保证工期的条件下，协助甲方完成部分工程任务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业合作合同，双方共同遵照执行。 一、乙方营业执照情况 营业执照注册号： 名 称： （须填写营业执照登记的单位名称） 注 册 地 址： （须填写营业执照登记的相一致） 法定代表人姓名： 注 册 资 本： 实 收 资 本： 公 司 类 型： 经 营 范 围： 年度检验情况： 纳 税 人 身 份： (一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必须填写，不能擅自删除） 纳税人识别号：（15位代码，国税号；）（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码） 开户银行名称： 开户银行账号： （必须是在主管国税机关备案的账号） 二、乙方劳务作业项目及提供劳务内容 1、 工程名称： 2 、工程地点： 3、 劳务合作内容：上部工程：箱梁预制、桥面系、防撞墙、搭板及下部工程：桩基、系梁、墩柱（台）、盖梁等工程的砼浇筑、养生，模板安装、钢筋加工制作绑扎等工作内容。 三、劳务合作工期要求 1、本合同工程自 年 月 日至 年 月 日完工。 2、在施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期半个月以上时，甲方应及时通知乙方，经双方协商并通过书面形式确定顺延期限： ①因人力不能抗拒的原因被迫停工的。 ②因业主提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的。 ③与乙方无关的其它原因而必须顺延工期的。 四、质量标准 按甲方与业主签订的施工合同有关质