基坑开挖施工合同.docx

基坑开挖工程施工合同 发包方（甲方）： 中齐建设工程有限公司恩阳·首座 3#楼项目部承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》 及有关法律法规规定， 本着平等、 互利、公平、诚信的原则，甲方将 巴中市恩阳区恩阳·首座 3#楼工程基础的独立基础、 承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖施工承包给乙方，甲乙双方经协商一致， 就该工程基础施工达成以下协议， 以便双方共同遵守。 一、 工程承包内容 为完成独立基础、承台、地梁、筏板、电梯基坑开挖工作所需用 的施工机械设备、机具、人员、材料的准备（包括水磨钻） ，相关机 械的进退及撤离、使用、维护，和上述未明示但实际完成的承包内容 所需的辅助工序所包含的全部工作内容。 二、 甲方责任与义务 1、甲方负责基坑位的测量放线，完成施工场地平整、接通水电 至施工现场，和对乙方提出相关工作的合理要求。 2、甲方负责相关工程资料收集、整理及存档备案工作。 三、乙方责任与义务 1、严格按照甲方的要求和图纸进行施工和负责岩芯试件的取样。 2、乙方负责自己施工人员的生产、安全及生活居住等事项，为 1 参与该项目所有人购买意外伤害险， 其费用包含在综合单价内。 特别 在施工中应严格遵守安全操作规程， 乙方在施工期间机械和人员发生 的安全事故及其经济、民事、刑事责任均由乙方自行全权负责，甲方 不承担任何责任。 3、服从甲方及相关人员的管理，保证按照工期计划和合同质量 要求组织施工。 4、乙方指派 为代表，协调处理解决施工过程中发生 的相关事宜。 5、乙方机械产生动力的柴油、气费用及机械设备的维护、维修 费用，由乙方自理。 6、乙方遵守项目部的所有规章制度及相关惩罚措施。 四、工期 本合同签订后， 乙方在 20 天内完成所有工作内容， 若未完成所 有工作内容，超出工期的应由乙方承担甲方的损失。 五、工程质量、价款及支付方式 1、本合同采用设计图纸上的平面尺寸，深度按实际深度进行计 量计算，空压机开挖单价为 170 元/m3（包括土层、岩层）。水磨钻开 挖单价为 340 元/m。 2、工程款支付方式为： ①基坑全部完工后，经甲方、监理、设计等相关部分组织验收合 格后 15 天内，支付全部工程款的 50％，余下 50％在两个月后全部付 清。 2 ②甲方向乙方支付工程款时， 若甲方要求乙方提供税票的， 乙方 应予以配合，但开具税票所产生的一切税应由甲方支付。 六、工程验收 本基坑开挖工程通过甲方、监理、设计、质检、地勘、检测单位 等技术部门组织验收，并达到合格要求。 七、违约责任 1、因乙方违规操作或设备故障等原因，造成返工、停工、延误 工期或造成安全事故，所造成的损失由乙方承担；施工过程中，甲方 发现乙方未按合同规定履行合约和不服从施工现场安排的， 甲方可随 时解除合同，并承担由此给甲方造成的一切损失。 2、因甲方不能正常配合乙方施工，所造成的返工、停工、延误 工期的，工期顺延并承担乙方的损失（特殊情况除外，如电力公司停 电及其它不可抗拒的因素） 。 3、本合同自签订之日起生效，合同期限内任何乙方不履行合同 义务和责任，应向守约方支付违约金。 本合同违约金为合同总价款的 10％。 4、合同期限内，若因不可抗力的因素导致返工、停工、工期延 误或不能完全履行合同义务的， 本合同自行终止， 并互不承担责任及 损失。 八、安全责任 乙方应严格遵守项目部及相关安全管理规定，禁止违章作业、 禁招 60 岁以上工人和带病的工人。若施工现场发生安全事故，其费 3 用在一万元以内的由乙方负责。超过一万元的，扣除一万元后，甲方 承担 70％，乙方承担 30％，并且乙方处理好一切后续工作。 九、其他约定 1、发生合同争议时，双方应及时协商解决；协商不成可向合同 履行地人民法院提起诉讼。 2、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商并签订补充协议，补充协 议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。 3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，协议经双方签 字盖章后生效。双方履行完协议义务后，本合同终止。 甲方代表： 乙方代表： 身份证号： 身份证号： 年 月 日 年 月 日 4