防腐除锈刷漆工程施工合同.doc

玉门市东镇光伏并网发电工程 防腐除锈刷漆工程施工合同 甲方：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司 乙方： 二0一五年五月 防腐除锈刷漆工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司 承包方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致订立本合同。 工程概况： 工程名称：玉门市东镇光伏并网发电工程 工程承包工作内容：1.一期10兆瓦光伏组件支架防腐除锈刷漆。 2.一、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。 3.一、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。 二、 合同工期： 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总天数： 天 三、合同价款： 合同总价： 元 （人民币大写：） 四、工程价款的支付与结算 双方根据实际验收的情况，合格后进行结算工程的总金额。 付款方式： 电汇（ ） 支票 （ ） 现金（ ） 工程竣工验收合格后甲方向乙方支付合同总价90%，待工程竣工验收满 1年后全部结清。 五、工程质量标准： 乙方按照甲方施工地点，范围及要求进行组织施工，确保工程质量达到甲方规定的要求。 施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到甲方要求的质量，甲方有权要求乙方返工，乙方应满足要求并在规定时间内完成直至质量满足甲方规定的要求。 工程所需要的油漆由甲方自行统一配置，其他将由乙方负责。 六、质量保证期： 正式移交工程竣工之日起的一年时间内为质量保证期。 凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理，直至工程质量符合验收标准，如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。 七、双方责任： 甲方责任： 甲方负责对施工用水用电提供便利。 组织对工程验收。 负责质量、安全的监督管理。 2、乙方责任： 工程开工前必须按甲方要求签订安全协议，才能施工。 对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育并做好文明施工，由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。 必须严格按甲方要求标准进行施工，确保工程质量按期完成。 施工过程中因乙方责任造成的停工，返工材料设备损失等均由乙方承担。 交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。 八、争议的解决： 本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。 九、合同的生效与终止 本合同经双方签字盖章后生效，在竣工结算甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。 十、合同份数 合同文本一式 三 份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等的法律效力。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日