第五天--第1部分2建设工程工期违约金纠纷法律实务.pptx

建设工程工期纠纷法律实务  杨松森  2013.01;内 容;一、工期的相关知识;（二）开工日期、完工日期、竣工日期; 从实际履行角度进行定义，就有实际开工日期、实际竣工日期。 实际开工日期就是指实际开始施工的日期； 实际竣工日期是指实际完成施工并且通过竣工验收的日期或者在验收通过的情况下提交竣工验收报告的日期。 ; 从约定的角度进行定义，就有约定开工日期、约定竣工日期， 《建设工程施工合同（示范文本）》中的表述为： 发包人、承包人在合同协议书中约定的承包人开始施工的绝对或相对日期就是约定的开工日期； 发包人、承包人在合同协议书中约定的承包人完成施工的绝对或相对日期就是【约定的竣工日期】。;（三）工期延误、工期顺延;（四）关键线路、非关键线路;二、如何确定诉讼请求;三、举证责任的分配和证明标准;（二）证明标准;【案例1 】; 二审法院认为：建设单位依约定按月支付工程进度款，因此施工单位以工程款未到位作为建设单位要求支付逾期竣工违约金的抗辩理由不能成立；双方对供电量供应不足的问题，有往来函件，施工单位对该事实也表示了认可，现施工单位以此为由，认为可以要求延期竣工违背了诚信原则，本院不予支持；加层导致了工程量的增加，但是没有按照双方的约定予以签证，施工单位要求顺延的理由不能成立；设计变更、材料提供不到位与竣工延期没有必然的联系，施工单位亦不能证明两者之间的因果关系，因此本院不予支持。; 故施工单位认为逾期竣工的责任人是建设单位的理由不能成立，其应当承担相应的违约责任，违约金按实际延误的天数309天，以及投标书约定的工程造价2800万元，每天万分之四计算，施工单位需承担违约金346万元。 ;【案例1 】 评析;;四、工期顺延的情形;;; 【07标准合同】4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，应增加费用和顺延工期。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。; 【施工合同司法解释】第12条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： （三）直接指定分包人分包专业工程。 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。;3、工程变更—可顺延可补偿 设计变更是不是导致工期顺延，取决于设计变更有没有导致工期延误。增加工程量也是这样来判断 。 ;4、自然风险—可顺延但不可补偿的主要情形;乙方原因—不可顺延，不可补偿;工期延误的分类;五、工期顺延申请;（二）工程索赔程序; 36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。 36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；;(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； (5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、(4)规定相同。 ; 36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 ;《施工合同（示范文本）》施工索赔的程序; 《 07标准合同》 23.1 承包人索赔的提出 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天