主体工程劳务合同.doc

重庆市通达建筑工程公司第五工程处土建工程劳务分包合同 PAGE PAGE 1 - - 工程劳务分包合同 发包方：重庆通达建筑工程公司五处 （以下简称甲方） 分包方：王加于 （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的石马河绿化管理用房 工程中的主体工程土建部分劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 石马河绿化管理用房 1.2 工程建筑面积： 约560M2 1.3 工程地址： 石马河 1.4 质量等级：合格 。 第二条：分包具体工作内容 2.1基础、主体、楼地面、屋面、内外装饰及设计施工图及图说部份包含的所有项目，（不包含水电、防水、门窗。） 2.2自备小型工具，机械、机具，铁钉、铁丝、扎丝、焊条、棉纱、广线等。 2.3竣工清洁、材料的收集、分类、清理、堆码及上下车等。 2.4临时设施、安全文明施工及面对社会和公司各管理部门的检查等。 2.5不再发生任何计时工。 第三条：分包项目及包干单价 3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价为：壹拾万元。 3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运。 3.3 临时设施的搭建、安全文明施工等。 材料如有浪费按所浪费部份的200%罚款。 第四条：付款方式 基础完工支付五千元整，主体完工支付贰万元整，达到验收条件支付叁万元整，余款待办完结算收完尾款后付清。 第五条：有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 5.1 质量： 分包工程质量必须全部合格，质量等级达到合格，质量要求必须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准进行验收和签发。最终质量以业主、监理、质检评定为准。 若因乙方原因工程质量不符合验收标准，乙方必须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续，应预留分包款总额的1%作为工程质量保证金（以下简称质保金），质保金为1年，保修期从单位工程移交业主之日起计算，保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。 5.3工期 2005年6月20日必须达到初验收，2005年6月20日必须达到竣工验收条件，工期奖惩为提前一天奖励壹仟元整，延误一天罚款壹仟元整。 若因乙方原因擅自退场、擅自停工（未提前七天通知甲方）或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金2000元/天。 5.4 安全：严格执行建设部JGJ59-99标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程部安全负责人签发。 在分包工程施工期内由于乙方自身原因造成的伤、残、亡等安全事故，所产生的一切直接和间接费用由乙方承担，由甲方原因造成的由甲方承担。善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。 乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。 责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门；重大事故（如死亡事故等）为甲方一级主管部门，并以裁定单位做出的事故调查报告书为责任确定的依据。 5.5 文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求按本合同3.3条规定扣除。 5.6材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取；凡超耗部份和乙方恶意浪费（不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等）部分的材料费由乙方全额全价（预算价）赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。 5.7乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。 第六条：劳务分包费的支付 6.1支付方式：现金。 6.2支付程序： 基础完工支付五千元整，主体完工支付贰万元整，达到验收条件支付叁万元整，余款待办完结算收完尾款后付清。扣除质保金（按结算劳务费总额的99%）