道 路提升工程施工合同_精编.pdf

施工合同文件 广州 xxx 区 工程 施 工 合 同 文 件 合同编号 : 业 主: 广州 xxx 区xxx xxx 建设管理单位: 承 包 人 : 二○ 年 月 1 施工合同文件 第一部分 合同协议书 发包人(全称):广州 xxx 区xxx(业主) xxx(业主) (建设管理单位) 承包人 (全称): 　　　　　　　　　　　　　　　 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程 地点:广州 xxx 区 二、工程承包范围 承包范围 :按施工图进行承建,范围从 到 。 三、合同工期 开工日期: 二○ 年 月 日(暂定) 竣工日期 : 二○ 年 月 日 合同工期总日历天数 天。 四、质量目标 工程质量目标:合格 (或 XX 市优良样板工程) 五、工程造价 合同价为 :￥ 元(大写:人民币 元),其中: 1、不含税工程造价为:￥ 元(大写:人民币 元)； 2、税金为:￥ 元(大写:人民币 元)； 3、预留金为:￥ 元(大写:人民币 元)。 上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标 准变更外的一切风险。最终结算以财政评审为准。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2 施工合同文件 2、中标通知书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、施工图纸 6、工程招标文件(摇珠:经业主审核的预算书) 7、工程施工要求及管理规定 8、承包人的答疑和承诺文件 9、承包人投标文件及其附件 10、施工技术指引 11、施工监理程序 12、构成合同的其他文件 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。 十、本合同甲方中广州 xxx 区xxx 为资金提供单位,只负责筹措资金。本合同 签定后的有关土地开发资金的安全合理使用的责任、义务和权利由 xxx 承担。 十一、合同各方在解释或履行本合同而发生争议,首先应尽量通过友好协商, 如未能解决争议,可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十二、本合同未尽事宜,合同各方另行商定,必要时签订补充合同协议。补充 合同协议经本合同各方签字盖章后的文件均为本合同补充