土石方工程居间合同范本.docxVIP

土石方工程居间合同范本 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议. 一. 委托事项: 1.乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。 2.居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。 二.乙方义务： 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。 三.甲方义务 甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。 四.居间报酬的支付方法及支付时间： 1.按照 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。 2.采用现金方式支付。 五.必威体育官网网址事项; 1.甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。 六 。居间终止 ，支付居间报酬后，本合同终止。 七争议解决方案 如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。 八，其他事项 未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________　　　　　法定代表人签字：_________ _________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 甲方委托人 ： 乙方受托人 ： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 乙方接受甲方委托，负责就 工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲 方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 进行合同谈判。 2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 10%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方;石方为贰拾壹元每方。 2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后 月内付清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。 六、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。 甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________ 法定代表人签字：_________　　　　　法定代表人签字：_________ _________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日 甲方： 以下简称甲方 乙方： 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合本工程具体情况，就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项，经双方协商一致，特订立本合同： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包方式： 采用包干、包机械设备、包工期、包质量及包安全的单价大包干承包方式。 三、工程承包内容： 1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线和定位;基坑底标高控制。 2、清淤、清表，地表