砖砌体施工劳务合同样本.docxVIP

砖砌体施工劳务合同样本 发包方简称甲方： 承包方简称乙方： 甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律，行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。 第一部分 工程简介 工程名称: 结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构 总建筑面积： ㎡ 工程地点： 第二部分 分包内容及总要求 一、分包范围： 1 、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、除屋面女儿墙和建筑面积之外。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安包含二次结构，如：圈梁;过梁;阳台、厨、卫反边; 楼层上泥工相关材料的合理节约利用;及时清理施工完后的楼面、地面工完料清; 2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞所有预留洞。 3、预留洞口的封闭达到防水要求。 二、分包方式： 甲方以包人工、包机具本承包范围内的一切用具、工具、、包质量、包工期、包安全生产发包由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。 三、分包工期要求： 1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。 2、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。 3、赶工不另行增加费用。 第三部分 经济条款 一、 分包单价及计量： 1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干同一楼层内重叠面积不重复计算，结算单价：±0.000以上砌体按 元/平方米大写 ： 元/平方米;。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用不包括税金。 2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。 3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款 80 %。，主体封顶后按结算给乙方 90 %结算，其余10 %在抹灰竣工验收合格 一 月内付清余款。 第八部分 附则 一、 由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。 二、 合同未尽事宜，双方协商解决。 三、 本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。 四、 本合同一式 分，双方各执 份，经双方签字盖章后生效。 甲方：盖章 乙方：盖章 代表：盖章 代表 ：盖章 年 月 日 年 月 日 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。 一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程灰沙砖承包给乙方施工。 二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。 三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。 四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。 五、工程质量和验收：本分项工程要求优良， 乙方应认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。 六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。 七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖0.24元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。 八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。 九、其他 1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。 2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。 3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。 甲方盖章 乙方盖章 负责人： 负责人：