驾校训练场铺设人工草坪工程合同协议书范本模板.docx

驾校训练场铺设人工草坪工程合同协议书范本模板 建立单位〔甲方〕：施工单位〔乙方〕：遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就驾校训练场铺设人工草坪工程共同签订如下合同。一、工程概况1、工程名称：铺设人工草坪2、施工地点：3、施工内容：预算报价中的全部工程工程和内容4、托付方式：包工包料〔草坪型号以双方确定的样品为准〕；5、开工日期：年月日6、开工日期：年月日二、工程合同价款工程价款预算万元，决算价款按实际施工面积〔M2)*元/M2于工程施工完毕验收予以计算。三、甲方责任及义务1、免费供应就近电源、水源。2、施工前明确将工程要求和本单位有关规章制度等状况告知乙方。3、负责施工场地与公共道路畅通；负责处理施工地四周地下管网和邻近构筑物、树木等影响乙方施工的因素〔并在施工前明确告知乙方〕。四、乙方责任及义务1、乙方必需严格要求根据草坪施工标准进展施工，确保草坪平整、美观，无积水。2、遵守国家有关工程施工的质量、卫生、检疫、平安、管理等标准要求。3、施工过程中，遵守甲方有关规章制度；如乙方缘由损坏甲方根本设施及财产，要照价赔偿。4、在施工过程中要确保平安，如出现任何平安事故均由乙方单独担当责任。5、工程交付甲方前，应负责已完工工程的爱护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同商定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。五、施工商定及变更1、甲、乙双方应严格执行施工标准、平安操作标准、防火平安规定和环境爱护规定。2、工程开工验收需双方代表结合验收，并签字确认。六、工期商定及延误1、公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。2、因乙方预算漏报所产生的增加工程，导致工期延误由乙方负责，工期不变。3、因甲方提出未在商定范围内增加的工程工程或出现停电、停水及不行抗力因素影响导致停工，经双方协商后推延开工日期。4、如因甲方供应材料延误或中间工程验收不准时产生停工和误工，开工时间顺延。5、由于工程质量缘由返工，按违约处理。七、工程质量与验收的商定1、工程完工后，乙方应通知甲方进展开工验收，甲方自接到验收通知后3日内进展验收，验收合格工程，双方签字确认：不合格工程限期整改，另行验收，直至合格为止。2、甲方、乙方可指派一代表参与各项验收并签字确认。八、工程支付款经双方协商，以如下方式支付工程款。开工验收合格后三日内，支付工程款%，余下工程款%作为质保金于工程开工验收合格之日起一年后，且工程无任何质量问题予以支付。九、维护条款1、维护前提条件为开工验收合格。2、维护范围为乙方施工的工程工程。3、维护周期：一年免费维护保养。十、违约责任1、因乙方缘由延迟工期，乙方每日按工程预算价款1%向甲方支付违约金。2、因甲方缘由延迟工期，工期相应顺延。3、因工期延误造成的其他费用的增加由误期责任方支付。4、因工程质量缘由返工属乙方违约，乙方自担费用予以返工，工期不予顺延，逾期开工的，按前述条款担当违约责任。5、合同履行期间，任何一方提出解除合同方，应向对方按合同预算总价款的%支付违约金。6、其他形式的违约按工程总价款的%作为违约金支付给对方。7、乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应担当违约金元，并担当由此造成甲方的损失；工程质量达不到合同商定的质量标准的，乙方应担当返修及赔偿损失责任，乙方返修并工程质量未达合同商定标准前，甲方有权暂缓支付工程款。8、乙方将其承包的全部工程转包给别人或者肢解以后以分包的名义分别转包给别人，甲方有权解除合同。十一、合同争议及解决本合同在履行中发生争议，由当事人双方争议协商解决；协商不成，依法向人民法院起诉。十二、合同变更、终止与失效1、任何一方需变更合同的内容，应以书面方式提出，经双方协商全都后签定补充协议。