标牌设计制作安装合同书范本.docx

标牌设计制作安装合同书范本 合同登记编号标牌设计制作安装合同书工程名称：甲方： XXXX 乙方：签订地点：签订日期：年月日有效期限：年月日至年月日按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合工程特点，双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就甲方标牌设计制作安装的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.地点：。2.内容及做法〔详见清单〕其次条质量、标准要求及工期1.根据甲方要求设计制作，并按甲方要求的位置安装到位。2.期限：年月日至年月日止。第三条工程工程规格、数量、价格本合同工程造价为：元〔大写：〕，本价格为含税价：，税率为：。规格及数量见详单。第四条付款方式1.乙方全部安装完毕到达验收条件后，甲方三个工作日内验收，验收合格后,甲方以转账方式付清款项，乙方供应增值税发票。第五条权利义务及相关事项1.乙方服从甲方领导、管理、支配、调度，随时承受甲方监视，甲方为乙方施工安装供应水、电、场地等便利条件。2.乙方在现场施工安装过程中遵守甲方管理制度规定，爱惜现有建筑物、构筑物和设施，并实行相应防护措施，担当防护责任。第六条施工平安施工期间有关的平安责任由乙方负责，甲方有监视、帮助乙方搞好平安施工的责任。第七条工期延误1.对以下缘由造成的日期延误，经甲方确认，工期相应顺延﹔〔1〕工程量改变和设计变更﹔〔2〕不行抗力﹔〔3〕甲方同意工期顺延的其他状况。2.因甲方未按商定完成其应负责的工作而影响的工期的，工程顺延﹔3.甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延.4.因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延﹔因乙方缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延.第八条争议解决本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他本合同甲、乙双方双方签〔章〕后生效，一式份，甲、乙双方各执份。均具有同等法律效力。留意事项：涉及到公司、企业的要供应工商营业执照复印件，全部复印件必需加盖公章。标牌设计制作安装费用明细