消防水池施工合同.docVIP

消防水池施工合同 消防水池施工合同 PAGE 消防水池施工合同 消 防 水 池 施 工 合 同 甲方：新疆新业能源化工有限责任公司 乙方：乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司 根据《合同法》、《建筑法》，为维护双方权利及义务，经双方协商一致，签定以下施工协议： 一、工程概况： 、工程名称：五家渠梧桐镇“玫瑰苑“小区（一期）消防水池施工 、工程地点：五家渠市102团“玫瑰苑”小区 、工程内容：五家渠梧桐镇“玫瑰苑”小区（一期）消防水池施工 二、质量要求：乙方按甲方要求和现行施工规范施工，达到合格标准。 三、承包方式：包工包料 四、开工日期：2013年10 月15日 竣工日期：2014年6月15日 五、工程造价及付款方式： 、工程总价（暂估价）：元（大写：玖拾陆万伍仟零捌拾陆元贰角捌分）。 、结算方式：以实际完成工程量进行结算，采用同期定额计价。 、付款方式：工程完工竣工验收合格后付至工程总价的95%，预留5%保修金。工程保修期为一年，保修期满经检查无质量问题后一次性无息付清保修金。 、特殊条款： 1、施工过程中因乙方原因不能满足工期的，甲方有权利对乙方施工项目进行调整，另行安排其它施工单位进行施工。 2、现场按照甲方要求文明施工内容执行，按照《文明施工具体内容》执行。 3、乙方应组建管理整体项目的组织机构统一协调管理。 六、工程施工： 、施工中严格按照设计要求和施工规范施工。 在施工过程中，由于乙方本身原因造成的停工、返工等发生的费用由乙方承担；由甲方原因造成停工，工期顺延；人力不可抗原因，工期顺延。 、工程质量如出现缺陷或不合格，乙方承担所有责任，并施工达到规范要求。 七、双方责任： 、甲方责任： 、甲方负责现场施工用水、用电（费用乙方承担），指定材料放置场地。 、甲方指派代表，协调现场有关甲方需要解决的工作。 、甲方负责提供资料图纸。 、乙方责任： 、乙方在施工中所需变更部分必须预先得到甲方的认可，否则由此引起的质量问题或进度拖延均由乙方负责。 、乙方在施工中应严格遵守协议签定的工期要求，如因非甲方原因造成的工期顺延，乙方承担由此造成的经济损失，并且按照合同工期每拖延一天扣除工程包干总价价格的%进行经济处罚，累计处罚不超过合同造价的3%。 、乙方负责已完工程的保护工作及费用。 、乙方必须文明施工、安全施工。 、乙方施工期间（开工日期至保修期满）发生的安全事故由乙方承担全部损失和责任，甲方不承担连带责任。 八、本协议未尽事宜双方协商解决，本协议一式六份，双方各执三份，双方代表签字盖章后生效，任何一方不得随意涂改或终止合同，否则要承担由此而引起的责任。 九、如有纠纷协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费及律师费由败诉方承担。 十、安全要求：乙方严格遵守各项安全规定，违章责任自负。 十一、签定地点：五家渠梧桐镇 甲方：新疆新业能源化工有限责任公司 乙方：乌鲁木齐市建工（集团） 有限责任公司 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日